Договор о поставки легкового автомобиля под заказ. Договор поставки автомобиля под заказ (с учетом обязанности поставщика по уплате таможенных пошлин и иных сборов). Глава администрации района

Главная / Бизнес
запасных части, номерных агрегатов и аксессуаров для автомобилей в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю запасные части, номерные агрегаты и аксессуары для автомобилей, именуемые в дальнейшем Товар, согласно заявкам Покупателя.

1.2. Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар по ценам, указанным в счетах Поставщика, в сроки, оговоренные в Договоре.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, не заложен, не находится под арестом, не является предметом иска третьих лиц.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Покупатель направляет Поставщику посредством телефонной, факсимильной, электронной и иных современных технических средств связи заявку на Товар. Поставщик имеет право корректировать заявки с последующим уведомлением Покупателя.

2.2. Передача (отгрузка) Товара осуществляется на основании накладных в течение рабочих дней с момента оплаты Покупателем стоимости Товара.

2.3. Получателем Товара является Покупатель или иное указанное им лицо.

2.4. Поставщик считается исполнившим обязанность по передаче Товара в момент его отгрузки со своего склада (дата накладной), а в случае доставки Товара с привлечением третьих лиц – в момент сдачи Товара перевозчику или организации связи для доставки Получателю. Расходы Поставщика по доставке включаются в стоимость Товара или оплачиваются Покупателем.

2.5. Право собственности на Товар у Получателя возникает с момента исполнения Поставщиком обязанности по его передаче.

2.6. Подписанием накладной Получатель подтверждает отсутствие со своей стороны претензий к Поставщику по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и качеству Товара, за исключением претензий по скрытым недостаткам.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и обязуется поставлять Получателю Товар, соответствующий действующим стандартам или техническим условиям изготовителей.

4. ЦЕНА НА ТОВАР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Цена на Товар согласовывается при обработке заявок Покупателя, включает в себя все возможные скидки, а также расходы по доставке Товара, если таковые понесены Поставщиком.

4.2. Цена на Товар подтверждается Поставщиком в счетах на оплату и включает в себя НДС.

4.3. Оплата стоимости Товара производится Покупателем в порядке предварительной оплаты 100% стоимости Товара в течение банковских дней с момента выставления счета Поставщиком.

4.4. Покупатель оплачивает Товар безналичным платежом по реквизитам, указанным Поставщиком. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Допускается оплата наличными денежными средствами в пределах установленных лимитов.

5. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. Претензии могут быть заявлены Покупателем:

  • по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и качеству Товара, за исключением скрытых недостатков – в момент передачи Товара;
  • по скрытым недостаткам Товара – в течение дней с момента передачи Товара, а по скрытым недостаткам Товара, имеющего заводскую гарантию, в течение срока гарантии, установленного изготовителем.

5.2. В случае выявления недостачи, несоответствия ассортимента, дефектов, повреждений или иных несоответствий Товара Получателем, он обязан в момент приемки Товара совместно с доставившим его лицом, составить двусторонний акт с указанием на наличие и целостность опечатывающих Товар пломб и приложить фотографии, подтверждающие изложенные в акте обстоятельства. Акт с приложениями направляется Получателем Поставщику немедленно по почте или курьером, а их копии – посредством электронной почты или факсимильной связи, в течение дней с момента выявления недостачи, дефектов, повреждений или иных несоответствий Товара.

5.3. В каждой претензии (акте) должны быть указаны наименование и количество несоответствующего условиям Договора Товара, номер и дата документа, по которому поставлен Товар, суть претензии и ее обоснование, а также конкретные требования Покупателя. К претензии (акту) прилагаются подтверждающие ее документы и, в частности, акты специализированных организаций или акты, составленные с участием представителя Поставщика или независимой организации.

5.4. В случае согласия с претензией (актом) Поставщик обязуется в течение рабочих дней принять бракованную продукцию, обменять или отремонтировать некачественный Товар.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае задержки передачи Товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пени в размере % от суммы непоставленного Товара за каждый день просрочки. При этом Поставщик обязуется произвести допоставку Товара в кратчайшие сроки или, по желанию Покупателя, вернуть соответствующую часть предоплаты.

6.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

6.3. В случае задержки платежа по вине Покупателя Поставщик имеет право изменить цены на Товар, указанные в счетах на предоплату.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору на время действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). Сторона, подвергшаяся форс-мажору, обязана уведомить об этом другую сторону в течение 24 часов. Если действие форс-мажорных обстоятельств превышает один месяц, то любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону за дней до расторжения Договора. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности является письменное свидетельство торгово-промышленной палаты по месту нахождения Стороны подвергшейся форс-мажору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до «»2019 года.

7.2. Договор может быть расторгнут по заявлению одной из Сторон, сделанному не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда .

7.5. Передача документов по заключению Договора, его изменению, согласованию цен, номенклатуры и количества Товара и других документов может осуществляться с применением факсимильной связи.

7.6. Об изменении своих реквизитов, в том числе об изменении юридического, фактического, почтового адреса, смене названия, а также о начале процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и других изменениях Покупатель обязан в трехдневный срок письменно (заказным письмом) уведомить Поставщика. В случае неизвещения или несвоевременного извещения об изменении адреса будет считаться, что ранее заявленный адрес является достоверным.

7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________

Покупатель _________________

Обратите внимание, что договор поставки составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

ДОГОВОР №___________

на поставку грузового автомобиля повышенной проходимости с краном-манипулятором в количестве и с требованиями, установленными в Техническом задании Заказчика

г. Санкт-Петербург «____» _______________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «____________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик» __________________________________________, действующего на основании _______________, с одной Стороны и Санкт-Петербургское государственное по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти «Пиларн», именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам открытого аукциона (протокол №_____________ от «____» _______________ 2014 г., заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка грузового автомобиля повышенной проходимости с краном-манипулятором в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании Заказчика.

1.2. В рамках реализации настоящего Договора, Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика грузовой автомобиль повышенной проходимости с краном-манипулятором в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании Заказчика (Приложение 1), в дальнейшем именуемый «Товар», в количестве – 1 (одна) единица, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

Условия поставки: склад Заказчика в г. Санкт-Петербург (согласно Международным правилам толкования торговых терминов "Инкотермс" (Публикация Международной торговой палаты 1990 г., N 460 - ИНКОТЕРМС-90), под которым стороны понимают, что Поставщик считается выполнившим свои обязанности с момента предоставления Товара в согласованном пункте в стране ввоза. Поставщик несет все риски и расходы, связанные с ввозом Товара, включая оплату налогов, таможенных пошлин и иных сборов, взимаемых при ввозе товаров.

1.3. По качеству и комплектности переданный Товар соответствует Государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям завода-изготовителя, конструкторской и нормативной документации.

2.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, являющегося предметом Договора, и оплатить его стоимость в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ. При отсутствии претензий относительно качества, комплектности и других характеристик Товара, подписать Акт приемки-передачи Товара и передать один экземпляр Поставщику.

2.2. Ознакомиться с представленной информацией о правах и обязанностях в связи с приобретением Товара.

2.3. Принять Товар на складе Заказчика в г. Санкт-Петербург.

2.4. Соблюдать правила эксплуатации и ухода за Товаром в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации, сервисной книжке и настоящем Договоре.

2.5. Проводить по талонам сервисной книжки плановое техническое обслуживание Товара в полном объеме.

2.6. Заказчик подтверждает:

2.6.1. Получение от Поставщика необходимой информации о поставленном Товаре, правилах его эксплуатации, порядке рассмотрения и удовлетворения претензий, сроке годности Товара.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

3.1. Поставщик по Договору обязан:

3.1.1. Передать Товар в собственность Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству и комплектности, установленным стандартам, техническим условиям завода-изготовителя, техническому паспорту Товара и условиям, указанным в Техническом задании (Приложение к Договору).

3.1.2. В течение двух дней с момента поступления Товара в г. Санкт-Петербург уведомить об этом Заказчика.

3.1.3. Произвести предпродажную подготовку (проверить работоспособность агрегатов, узлов, механизмов и деталей), а также проверить наличие маркировки, имеющейся на приборах, агрегатах и т. п., комплектность инструмента, принадлежностей и соответствие Товара Техническому заданию (Приложение 1 к Договору).

3.1.4. Передать Заказчику вместе с Товаром его принадлежности, набор инструментов, техническую документацию и руководство по эксплуатации на , а также относящиеся к нему документы (ПТС, документы, подтверждающие качество товара, сервисную книжку транспортного средства, оформленные в соответствии с ).

3.1.5. Предоставить Заказчику возможность при выборке Товара проверить комплектность и качество Товара и по предпродажной подготовке товара.

3.1.6. Устранять недостатки Товара в срок, согласованный с Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.

3.1.7. Незамедлительно (в срок не позднее 1 дня после выявления обстоятельств), письменно информировать Заказчика об обнаружении независящих от Поставщика причин, препятствующих поставке Товара.

3.1.8. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, за неисправности, связанные с некачественным, несвоевременным и/или неполным выполнением объемов выполненных работ по предпродажной подготовке, выявленные Заказчиком.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Сроки поставки Товара: в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество Товара, а также, что он является новым, готовым к эксплуатации и регистрации в органах , не является предметом спора третьих лиц, не находится под каким-либо обременением.

5.2. На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок не менее гарантийного срока завода-изготовителя, с момента подписания Акта приемки-передачи и соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и ухода за Товаром в соответствии с требованиями, предусмотренными в руководстве по эксплуатации, сервисной книжке и в настоящем Договоре.

5.3. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. В случае наличия претензий к качеству поставленного Товара, Заказчику необходимо доставить Товар на предприятие, выполняющее гарантийное обслуживание, а в случае невозможности его доставки, - сообщить об этом Поставщику.

6.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка Товара по качеству, проверка комплектности и работоспособности Товара производится в момент передачи Товара.

6.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик должен вручить Заказчику комплект документов на него, включающий в себя сертификат соответствия, ПТС, сервисную книжку, гарантийный паспорт, руководство по эксплуатации, товарную накладную, счет-фактуру и т. п.

Все документы должны быть выписаны на имя Заказчика. Не предоставление Заказчику любого из упомянутых документов означает некомплектную поставку и является основанием для отказа Заказчика от подписания Акта приемки-передачи.

6.3. По факту приемки Товара Заказчиком составляется Акт приемки-передачи Товара, подписываемый уполномоченными на это представителями Сторон.

6.4. Право собственности на Товар переходит по настоящему Договору к Заказчику с момента передачи Товара и подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товара.

7. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Общая фиксированная (твёрдая) стоимость товара, цена Договора, с учетом доставки, всех затрат и налогов, действующих на дату заключения Договора, составляет __________________ (___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 18% - __________________ (_______________________________) рублей ____ копеек.

7.2. Цена Товара является твердой и изменению не подлежит.

7.3. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется без .

7.4. Заказчик оплачивает поставку Товара путем перечисления на расчетный счет Поставщика на основании выставленных Поставщиком счета-фактуры, товарной накладной и подписанного Сторонами акта приемки-передачи Товара.

7.5 Полная оплата стоимости Товара Поставщику производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента передачи Товара по Акту приемки-передачи.

7.6. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным в день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7.7. Датой поставки Товара Заказчику считается дата подписания уполномоченными представителями сторон акта приемки-передачи поставленного Товара.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, и иных обстоятельств непреодолимой силы, на период действия этих обстоятельств.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 1-го месяца Стороны обязаны провести на переговоры для определения дальнейших действий Сторон Договора и подписать дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка поставки и общей стоимости Товара, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо порядок и сроки расторжения Договора. Если, по мнению Сторон, Договор может быть исполнен в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно периоду времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и/или прекращении обстоятельств непреодолимой силы с момента возникновения или прекращения таких обстоятельств.

8.4. Подтверждением факта и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданный Торгово-промышленной Палатой Санкт-Петербурга.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

9.2. За просрочку оплаты Товара Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренные договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального .

9.3. За нарушение Поставщиком сроков поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от цены Договора согласно п.7.1 Договора за каждый день просрочки установленных Договором сроков исполнения обязательств.

9.4. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств.

9.5. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются урегулировать их путем предъявления претензий, при этом полученные претензии должны быть рассмотрены не позднее 20 дней с момента их получения.

9.6. Если в течение 20 дней после получения претензии по спорному вопросу Заказчик и Поставщик не смогут прийти к соглашению о порядке урегулирования спора, то любая из Сторон может передать возникший спор на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и .

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке, по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. При расторжении Договора по вине одной из Сторон, такая Сторона возмещает пострадавшей Стороне все причинённые ненадлежащим исполнением условий Договора убытки.

11.3. Соглашение о расторжении Договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

11.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке в связи с нарушением существенных условий Договора производится по письменному требованию Сторон в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

Уведомления направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего по местонахождения.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде подписанных Сторонами дополнительных соглашений и вместе с приложениями являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Указание реестрового номера Договора обяза­тельно на каждом листе всех дополнительных соглашений и приложений к данному Договору.

11.5. В случае одностороннего расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по такому Договору Заказчик вправе заключить Договор с участником размещения заказа, сделавшим следующее предложение по цене договора и заявка которого соответствует требованиям Заказчика, с согласия такого участника размещения заказа.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все условия Договора являются существенными.

12.2. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в двухдневный срок с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой стороны по Договору, связанные с перепиской и расчетами по Договору, считаются исполненными надлежащим образом. В противном случае корреспонденция, направленная по адресу, указанному в настоящем Договоре, будет считаться полученной в течение семи рабочих дней с момента ее направления.

12.3. По вопросам, не урегулированным в Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Если после заключения Договора в законодательном порядке будут приняты какие-либо , устанавливающие иные, чем предусмотренные Договором, права и обязанности Сторон, продолжают действовать положения Договора, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных Договоров.

12.5. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора, включая его изменение и расторжение, осуществляются сторонами только в письменном виде.

12.6. Договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются: один экземпляр – для Заказчика, один – для Поставщика.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложениями к Договору и его неотъемлемой частью являются:



14. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Юридический адрес: 199004, Санкт-Петербург, 7-я линия В. О., д. 56-58, литера А

Почтовый адрес: 199004, Санкт-Петербург, 7-я линия В. О., д. 56-58, литера А

Банковские реквизиты:

Р/сч 40602810500020001063 в Санкт-Петербургском филиале

к/сч 30101810900000000871

ПОСТАВЩИК:

15. ПОДПИСИ СТОРОН


Приложение 1

к Договору №____от ________________г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

на поставку грузового автомобиля повышенной проходимости
с краном-манипулятором

2. Количество поставляемого Товара:


3. Основные технические требования:

Со спальным местом

Двигатель

Дизельный

Габаритные размеры (мм)

Длина от 9600 до 9750

Ширина от 2490 до 2550

Высота от 3230 до 3700

Полная масса автомобиля (кг)

Не более 21700

Грузоподъемность (кг)

Не менее 7375

Тип привода

Полный, 6 х 6

Низкого давления с системой автоматической подкачки.

Гидравлический с телескопической стрелой и гибкой (канатной) подвеской грузозахватного механизма. С четырьмя гидравлическими опорами.

Тип управления

Пост управления на верхней части колонны с креслом оператора

Вылет стрелы (м)

Максимальный рабочий от 18 до 19

Минимальный рабочий от 2 до 2,5

Максимальная грузоподъемность крана-манипулятора (кг)

От 6500 до7500

4. Год выпуска: не ранее 2015 года

5. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

новый, не бывший в употреблении, сертифицированный, не находящийся в залоге, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

6. Поставщик при передаче товара предоставляет :

Акт приема-передачи товара;

Технический паспорт

Товарно-транспортную накладную;

Сертификат качества товара

Пакет документов для регистрации в ГИБДД и Ростехнадзоре

7. Место (адрес) поставки товара: РФ, Санкт-Петербург, Петровский проспект.

8. Условия и срок (период, график) поставки товара:

20 дней с момента заключения

9. Гарантия на оборудование: не менее 12 мес.

Договор поставки автомобиля под заказ N _____

г. _______________ "__"___________ ____ г. 1. Предмет Договора Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем Заказчику услуги по поиску, подбору, приобретению, доставке в г. ____________________ и таможенному оформлению выпуска в свободное обращение на территории РФ автомобиля, приобретенного на территории стран ___________________________. Заказчик -______________ в лице ______________________________________, (наименование) (Ф.И.О., должность) действующ__ на основании ____________, в дальнейшем именуемый "Заказчик", и (устава, доверенности) Исполнитель - ______________ в лице __________________________________, (наименование) (Ф.И.О., должность) действующ__ на основании ___________, в дальнейшем именуемый "Исполнитель", (устава, доверенности) совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по:

1.1. Поиску с целью подбора автомобиля, указанного Заказчиком, на территории г. ____________________ (стран _________________________).

1.2. Приобретению и доставке автомобиля Заказчику в состоянии, комплектации и общей итоговой стоимостью, которые согласованы Сторонами.

1.3. Оплате всех таможенных пошлин, налогов и прочих платежей, необходимых для выпуска автомобиля в свободное обращение на территории РФ.

1.4. Передаче автомобиля Заказчику.

2. Срок исполнения

2.1. Моментом полного исполнения предусмотренного настоящим Договором поручения считается день передачи автомобиля Заказчику.

2.2. Срок полного исполнения поручения устанавливается с "__"___________ ____ г. по "__"___________ ____ г.

2.3. По согласованию Сторон срок исполнения может быть продлен.

3. Исполнение Договора

3.1. Стороны установили, что поручение Заказчика считается выполненным Исполнителем надлежащим образом в случае, если доставлен автомобиль по цене, не превышающей общей итоговой стоимости, соответствующий модельным характеристикам изготовителя, согласно заказываемой комплектации, технически в исправном и годном к эксплуатации состоянии с учетом его нормального износа, при отсутствии несогласованных Сторонами внешних и внутренних повреждений.

3.2. В целях исполнения Договора Заказчик в срок до "__"___________ ____ г. формирует и направляет Исполнителю Заявку на приобретение автомобиля, содержащую

________________________________________________________________

Форма Заявки на приобретение автомобиля установлена приложением N _____ к настоящему Договору.

3.3. Исполнитель рассматривает Заявку на приобретение автомобиля в течение _____ рабочих дней с момента получения. По истечении указанного срока Исполнитель информирует Заказчика о результатах рассмотрения Заявки. По итогам рассмотрения Заявки Исполнитель имеет право:

Информировать Заказчика о принятии Заявки и приступить к ее исполнению;

Информировать Заказчика о своих возражениях и/или предложениях по Заявке. В этом случае Стороны совместно составляют Акт согласования выбора автомобиля, где указывается:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Форма Акта согласования выбора автомобиля установлена приложением N _____ к настоящему Договору.

3.4. Исполнитель отчитывается перед Заказчиком:

На этапе приобретения и доставки автомобиля - об общей итоговой стоимости приобретения, состоянии и комплектации автомобиля, условиях доставки _________________________;

На этапе таможенного оформления - об ________________________.

3.5. Передача автомобиля Заказчику осуществляется по Акту приемки-передачи автомобиля, где указывается:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Форма Акта приемки-передачи автомобиля установлена приложением N _____ к настоящему Договору.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Приобрести автомобиль, соответствующий указанным в Заявке на приобретение автомобиля характеристикам (Акте согласования выбора автомобиля), свободным от прав и притязаний третьих лиц, не являющийся предметом залога, иска и не имеющий других препятствий и ограничений для продажи со стороны законодательства как иностранных государств, так и Российской Федерации.

4.1.2. Обеспечить подбор и приобретение автомобиля в технически исправном состоянии и комплектации, указанной в Заявке на приобретение автомобиля (Акте согласования выбора автомобиля). Техническая исправность автомобиля определяется Сторонами как работоспособность всех его агрегатов и систем в состоянии нормального износа, соответствующего году выпуска и пробегу.

4.1.3. Обеспечить полную сохранность автомобиля до момента передачи Заказчику. Повреждения либо недостатки, выявленные до передачи автомобиля Заказчику и не согласованные заранее Сторонами в письменной форме, устраняются за счет Исполнителя.

4.1.4. Обеспечить надлежащее и своевременное прохождение процедур таможенного контроля.

4.1.5. Информировать Заказчика о ходе исполнения Договора в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. В установленный п. 3.2 настоящего Договора срок сформировать и направить Исполнителю Заявку на приобретение автомобиля.

4.2.2. При необходимости совместно с Исполнителем согласовать условия Акта согласования выбора автомобиля.

4.2.3. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.4. В срок, не превышающий _____ дней с момента выпуска автомобиля в свободное обращение на территории РФ, принять автомобиль по Акту приема-передачи.

5. Условия оплаты

5.1. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:

5.1.1. Заказчик оплачивает итоговую стоимость услуг Исполнителя в течение ______ дней после передачи Заказчику автомобиля по Акту приемки-передачи.

5.1.2. Указанная в настоящем пункте итоговая стоимость включает стоимость услуг Исполнителя, цену приобретения автомобиля за пределами границ РФ, расходы на доставку на территорию РФ в г. ____________________, оплату всех таможенных пошлин, налогов и прочих платежей, необходимых для перевозки и выпуска автомобиля в свободное обращение на территории РФ.

6. Ответственность

6.1. В случае передачи Заказчику автомобиля с нарушением срока, установленного п. 4.2.4, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере _____ руб. за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.2. В случае неуплаты либо неполной уплаты Заказчиком итоговой стоимости услуг Исполнителю Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере _____ руб. за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств Сторона, допустившая такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение, обязуется возместить причиненные ею убытки другой Стороне.

7. Расторжение Договора

7.1. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего Договора и возврата в течение _____ дней (либо в иной согласованный с Заказчиком срок) всех переданных по сделке Исполнителю сумм в следующих случаях:

7.1.1. Если выбор автомобиля не согласован посредством подписания Акта согласования выбора автомобиля в течение _____ недель с момента заключения настоящего Договора.

7.1.2. Если Исполнитель не выполнил или выполнил ненадлежащим образом обязательства по настоящему Договору.

7.1.3. В случае расторжения Договора и возврата автомобиля Заказчиком Исполнителю по основаниям, предусмотренным законодательством.

При расторжении настоящего Договора по основаниям, указанным в пункте 5.1, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полную сумму полученных от него денежных средств в срок не позднее _____ дней с момента возникновения таких оснований (либо в иной согласованный с Заказчиком срок).

7.2. Исполнитель вправе требовать расторжения настоящего Договора и компенсации фактически произведенных в ходе исполнения договорных обязательств расходов, если Заказчик отказался от исполнения договорных обязательств по причинам, не зависящим от Исполнителя.

8. Прочие условия

8.1. При необходимости заключения о техническом соответствии состояния автомобиля эксплуатационным нормам должны быть получены Исполнителем в органах или учреждениях, уполномоченных на такие.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения установленных Сторонами обязательств. Изменения и дополнения к Договору действительны, только если они составлены в письменной форме. Под письменной формой понимается как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющих идентифицировать отправителя и дату отправления. Любые дополнения, акты, протоколы, приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями с момента их подписания Сторонами.

9. Приложения к Договору

9.1. Форма Заявки на приобретение автомобиля.

9.2. Форма Акта согласования выбора автомобиля.

9.3. Форма Акта приемки-передачи автомобиля.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: Исполнитель: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _______________/______________ _______________/______________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на приобретения автомобиля __________________

п. Волоконовка «____»______________2010г.

5.1.7. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 1 (одного) дня с момента заявления о них Муниципальным заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

5.1.8. По требованию Муниципального заказчика, заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Муниципального заказчика и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. Принять Товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик Товара и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи Товара и передать один экземпляр Поставщику.

5.2.2. Оплатить поставку Товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6. Порядок приемки товаров

6.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" N П-7 от 01.01.2001;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" N П-6 от 01.01.2001.

6.2. По факту приемки Товара Муниципальным заказчиком составляется Акт приемки-передачи Товаров (образец формы – приложение № 4), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

10.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

10.4. Муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения муниципального Контракта в следующих случаях:

10.4.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения муниципального заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта.

10.4.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или принятия арбитражным судом решения о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

10.4.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях .

10.4.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год , размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

10.4.5. В случае нахождения имущества Поставщика под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

10.5. Расторжение муниципального Контракта допускается по соглашению сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством.

10.6. В случае расторжения муниципального Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по такому Контракту Муниципальный заказчик вправе заключить Контракт с участником размещения заказа, с которым, в соответствии с Федеральным законом № 94 – ФЗ от 01.01.01 года, заключается Контракт при уклонении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа.

10.7. Настоящий Контракт может быть, досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

11.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом Белгородской области .

11.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

12. Особые условия

12.1. Настоящий Контракт действует с момента его регистрации в Реестре муниципальных контрактов муниципального района «Волоконовский район». Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в указанном Реестре в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре муниципальных контрактов муниципального района «Волоконовский район».

12.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика.

12.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков и иных лиц, как за свои собственные.

12.5. Поставщик представляет по запросу Муниципального заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.8. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

К настоящему контракту прилагается:

Приложение – Спецификация

Приложение – График поставки

Приложение – Техничекая характеристика поставляемого Товара (техническое задание)

Приложение – Акт сдачи – приемки Товара

Приложение

от «____»_________________2010 г.

Спецификация поставляемых Товаров

Наименование

Ед. измерен.

учетом НДС)

(с учетом

Автомобиль ____________

Дополнительное оборудование

антикоррозийная обработка

автомагнитола

радио антенна

динамики передние

динамики задние

защита КПП

подкрылки

аварийный набор

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Глава администрации района

Приложение 2

к муниципальному контракту №____

от «____»_________________2010г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ п. /п.

Наименование товара

Ед. изм.

Количество

Срок исполнения, поставки

Автомобиль ____________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Глава администрации района

___________________ А. Шенцев

«___»_________________2010 г. «___»__________________2010 г.

Приложение 3

к муниципальному контракту №_____

Техническая характеристика

(техническое задание)

поставляемого товара

Наименование предмета муниципального заказа

Характеристика

продукции

Цена за един.*

Стои-мость

показатель

значение

Автомобиль Chevrolet Niva, произведенный не ранее 2010 года

год выпуска

не ранее 2010 г.

привод на колеса

постоянный на все колеса

расположение двигателя

продольное

количество дверей

количество мест

оцинкованный

подвеска

пружинная

передняя подвеска

независимая, двухрычажная

задняя подвеска

зависимая

передние тормоза

дисковые

задние тормоза

барабанные

Двигатель 8V:

объем двигателя (л)

число цилиндров

мощность (л. с.)

не менее 1,7

не менее 4

не менее 80

Расход топлива:

шоссе (120 км/ч)

город (90 км/ч)

смешанный режим

не более 8,8

не более 14,1

не более 10,8

длина (мм)

ширина (мм)

высота (мм)

не менее 4056

не менее 1800

не менее 1652

колесная база (мм)

мин. дорожный просвет (мм)

гидроусилитель руля

рулевая колонка, регулируемая по высоте

зеркала с электроприводом обогреваемые

электростеклоподъёмники передних дверей

центральный замок

сигнализация, интегрированная с блоком иммобилайзера

полноразмерное запасное колесо

обогрев ног задних пассажиров

аудиоподготовка

задние складываемые сидения

фильтр салона

корректор света фар

антикоррозийная обработка

автомагнитола

радио антенна

динамики передние

динамики задние

защита КПП

подкрылки

аварийный набор

Итого:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Глава администрации района

___________________ А. Шенцев

«___»_________________2010 г. «___»__________________2010 г.

Приложение 4

к муниципальному контракту №______

от «___»______________ 2010 года

А К Т

приемки-передачи товаров

п. Волоконовка «___»__________ 2010г.

Администрация муниципального района «Волоконовский район» , действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________ в лице ______________________________, действующей на основании ___________________, именуемое в дальнейшем Поставщик с другой стороны, и именуемые вместе Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001г. «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд» (с изменениями), на основании результатов размещения муниципального заказа Волоконовского района путем проведения запроса котировок, протокол от «____» ______ 2010 г № ____ , составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным Контрактом №___ от «___»______ 2010 года Поставщик выполнил все обязательства по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг, а именно:

2. Фактическое качество Товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта №___ от «___»___________ 2010 года.

____________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно муниципальному Контракту должны быть выполнены

«___»____________ 2010 года, фактически выполнены «___»______________ 2010 года.

4. Недостатки Товара, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены):

____________________________________________________________________________

5. Результат работ по муниципальному контракту:

Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно в течение [значение] дней с момента получения счета-фактуры. 5.3. В случае, если поставка товаров будет осуществляться отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров будет производиться после отгрузки последней части, входящей в комплект. 6. Ответственность Сторон 6.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. 6.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] % от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства. 6.3.

Договор поставки автомобиля по заказу

Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. В соответствии с условиями Договора обязуется подобрать и приобрести для автомобиль, указанный п.

Внимание

РФ, а принять и оплатить в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2. Согласование Сторонами характеристик осуществляется в акте согласования, составленном на основании заявки, в которой содержатся следующие сведения: — предполагаемая марка и модель; — минимальный год выпуска; — минимальный объём двигателя; — тип коробки передач; — цвет кузова; — максимальный пробег; — минимальная комплектация; — максимальная цена; — иные дополнительные условия.
1.3. Формы заявки и акта согласования установлены Сторонами в Приложениях № и № к Договору, являющихся неотъемлемыми частями Договора.
2.
Данный документ является прибавлением к договору относительно купли-продажи автомобиля.

Важно

Образец договора купли продажи автомобиля между юридическими лицами Будьте предельно внимательны при заполнении договора, все буквы и цифры должны соответствовать документам на автомобиль и вашим персональным данным, в договоре не должно быть исправлений и помарок.

Образец договора купли-продажи автомобиля между физическими лицами Типовой договор купли-продажи транспортного средства составляется в 2-х копиях, однако мы советуем сделать 3 экземпляра: для продавца, для покупателя и для ГИБДД (его вы сдадите при постановке авто на учёт).

Регистрация договора купли-продажи автомобиля что гарантирует сторонам договора соблюдение их прав.

В данном случае право собственности у покупателя возникает в момент нотариального заверения договора.

Договор поставки нового автомобиля под заказ между юридическими лицами

Заключение предварительного договора купли-продажи автомобиля обеспечивает заключение в будущем образца договора купли-продажи транспортного средства.

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Предварительный договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.

Договор поставки

Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: — поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; — неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
8.3.

Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

8.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.
8.5.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Договор поставки продукции

Получать от любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору.

В случае непредставления либо неполного или неверного представления информации имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации. 3.4. вправе: 3.4.1.

По факту прибытия в г. РФ, может произвести диагностику на предмет технического состояния в автосервисе бесплатно.

Получать от устные и письменные объяснения, связанные с предметом Договора, не позднее рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

4. Порядок поставки 4.1. Автомобиль должен быть передан в соответствии с условиями Договора в срок до г. 4.2.

Место передачи: . 4.3. Подтверждением факта передачи является подписание между и или их уполномоченными представителями акта приема-передачи, составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах.

5. Порядок расчетов 5.1.
При невозможности доукомплектовать продукцию, Поставщик обязан произвести ее замену на комплектный товар за свой счет.

В случае, если Поставщик не доукомплектовал продукцию и не произвел ее замену, Покупатель вправе произвести возврат продукции в десятидневный срок.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена настоящего договора определяется совокупной ценой спецификации (спецификаций). 4.2. Цена продукции может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке, по сравнению с тем как она определена в спецификации, в следующих случаях:

  • в случае изменения отпускной цены на продукцию заводом изготовителем;
  • в случае нарушения Покупателем установленного срока оплаты.

4.3. Об изменении цены продукции в связи с изменением отпускной цены на продукцию заводом-изготовителем Поставщик обязан уведомить Покупателя за рабочих дня до введения новой цены. 4.4.

Договор поставки: формы и образцы примеров составления

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством. 7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования. 7.3. вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 7.3.1. Если обязательства по Договору выполнены надлежащим образом, и при этом отказался от исполнения Договора по причинам, не зависящим от. 7.4. вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: Если в срок, предусмотренный п. 4.1 Договора, оказался не способным предложить соответствующий условиям Договора. 7.4.1.

Если не выполнил или выполнил ненадлежащим образом обязательства, установленные п.

3.1 Договора. 8. Разрешение споров из договора 8.1.

Панель ручного поиска договоров

Покупателю транспортные и сопроводительные документы; 3.1.4.

за свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки товара; 3.1.5. в случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора. 3.2. Покупатель (Получатель) обязан: 3.2.1. оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором; 3.2.2. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором; 3.2.3. в разумный срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика; 3.2.4.
За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 7.

Срок и порядок действия договора 7.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год]. 7.3.

В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия Договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на [срок].

8. Порядок изменения и расторжения договора 8.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон. 8.2.
Стоимость автомобиля по соглашению сторон настоящего договора составляет рублей. 3.2. Покупатель в полном объеме перечисляет сумму, указанную в п. 3.1 настоящего договора, на расчетный счет

Продавца не позднее банковских дней с момента подписания настоящего договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ. 4.2. В случае просрочки передачи автомобиля Продавец уплачивает неустойку в размере % от стоимости автомобиля. 4.3.

В случае несвоевременной оплаты автомобиля Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем различными способами: . Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п. 8.3 Договора. 8.3. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством. 9.

Форс-мажор 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.



© 2024 solidar.ru -- Юридический портал. Только полезная и актуальная информация