Приложение к договору шаблон. Как оформить приложение к договору образец

РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ В ТРИ ЭТАПА:
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Образец Договора Подряда (с Приложениями)

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

г.Москва «__»________ 20__г.

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г., выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика _________________________ (указывается наименование работ, например: изготовить (*) и/или переработать (обработать) определенную деталь (детали/изделия/лестницы); осуществить изготовление и монтаж/демонтаж оборудования/лестниц (указать каких именно, для чего, т.е. указать максимально информацию о предмете Договора) в т.ч. дополнительных работ связанных с изготовлением, монтажом/демонтажем лестниц и т.д. При наличии нескольких видов работ их перечень может быть указан в приложении к Договору) и отраженных в Техническом Задании (Приложение №1) (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Дата начала выполнения Работ «___» __________ 20__г., дата окончания выполнения Работ «___» __________ 20__г.

1.2.1. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения Работ, а также сроки завершения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки), то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

(*) - Следует иметь ввиду, что исходя из п.2 ст.703 ГК РФ - По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, Подрядчик передает права на нее Заказчику…

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ (выбрать нужное из нижеперечисленного) ,

Предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;

Предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении №2, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Материалы и оборудование передаются Заказчиком Подрядчику в течение _____ дней по накладной на отпуск материалов на сторону и по акту приемки-передачи оборудования (Приложение №4). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение №6);

Предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2). Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику в течение _____ дней (или как вариант - в момент Заключения настоящего Договора/после заключения настоящего Договора _________________________ - необходимо также указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) по накладной на отпуск материалов на сторону и по акту приемки-сдачи материалов и оборудования (Приложение №4). Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение №6).

При этом Подрядчик в любом случае незамедлительно предупреждает (уведомляет) Заказчика и до получения от него в течение _______________ (возможно указать - рабочих) дней с момента его уведомления указаний приостанавливает выполнение Работ при обнаружении:

Непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования (приписывается выборочно, как пример - если материал, оборудование предоставляется Заказчиком - см.условия выше) , технической документации в том числе и Технического Задания (Приложение №1) или переданной для переработки (обработки) вещи;

Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

Иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (и оборудования) несет - Подрядчик; - Заказчик; - Сторона, их предоставившая.

Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы (как вариант - готовой продукции/лестницы, т.е. в сл. выполнения работы по изготовлению лестниц… указанных в п.1.1 настоящего Договора) до ее приемки Заказчиком несет (*1*) .

Подрядчик;

Заказчик…

2.4. Подрядчик вправе выполнить Работы лично и/или привлекать к выполнению Работ отраженных в п.1.1 настоящего Договора других лиц (субподрядчиков) при условии уведомления об этом Заказчика в срок ____________ с момента ____________________ при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.

2.5. Заказчик в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывает Подрядчику всяческое содействие в выполнении Работ указанных в п.1.1 настоящего Договора.

2.6. Качество результата Работ должно соответствовать _____ (желательно указать - условиям и характеристикам, определенных Сторонами и отраженных в Техническом Задании (Приложение №1) и/или указать - и соответствующих ТУ, ГОСТ и пр…) .

2.7. На результат Работ, отраженных в п.1.1 настоящего Договора, устанавливается гарантийный срок __________ (указывается продолжительность гарантийного срока). Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком (возможно установление другого момента начала течения гарантийного срока (п.5 ст.724 ГК РФ) (*2*) .

(*1*) - Данный пункт Договора целесообразно прописывать если условия Договора подразумевают изготовление продукции/лестниц…;

(*2*) - Данный пункт прописывается, если на результаты Работ (отраженных в п.1.1) Сторонами устанавливаются гарантийные сроки/продолжительность гарантийного срока.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу, по электронной почте и т.д. способом позволяющим достоверно определить/установить получение Заказчиком уведомления направленного Подрядчиком или …позволяющим достоверно определить/установить отправку Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчику) о готовности к сдаче результата Работ отраженных в п.1.1 Настоящего Договора.

3.2. В течение _____ дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту приемки-сдачи выполненных работ (Приложение №5) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ производится _________________________ (указать место проведения приемки, как пример - на территории Заказчика, Подрядчика и т.п…) .

3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки (выбрать нужное (одно из..) из перечисленного)

Лишается права;

Не лишается права…

ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

3.4. При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью акта приемки-сдачи выполненных работ (*3*) .

(*3*) - данные условия (п.3.4 Договора) отражаются если п.2.1 предусмотрено, что материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик. В противном случае п.3.4 следует удалить.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Работ по Договору составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб. и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Издержки Подрядчика включают в себя (указать, в чем именно могут заключаться издержки) :

__________________________;

- _______________________________________________________;

- _______________________________________________________.

В случае, когда объем Работ указанных в п.1.1 настоящего Договора выполняется в соответствии со Сметой Работ (Приложение №3), составленной Подрядчиком, Смета приобретает силу и становится частью настоящего Договора подряда с момента подтверждения ее Заказчиком. При этом цена Работ по настоящему Договору не может быть впоследствии изменена и является окончательной (твердая цена Работ.).

4.1.1. Цена Работ по настоящему Договору является (выбрать нужное из перечисленного) - окончательной (твердая цена Работ) (*4*) и не может быть впоследствии изменена; - не является окончательной (приблизительная цена Работ)(*5*) .

4.1.2. В случае возникновения необходимости в проведении Подрядчиком дополнительных Работ и по этой причине в существенном превышении определенной не окончательной (приблизительной) цены Работы, Подрядчик обязан своевременно, в срок до _____________ (указать, например - не позднее 3-х недель с момента заключения настоящего Договора и пр., т.е. указать как пример - конкретный срок, в срок до -…, не позднее чем… и т.п..) предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре подряда цены Работы, вправе отказаться от Договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть Работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.

4.1.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены Работ определенной в п.4.1 настоящего Договора, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком (*6*) , а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в в связи с существенным изменением обстоятельств (ст.451 ГК РФ).

4.2. Оплата по настоящему Договору производится (выбрать нужное (одно из..) из нижеперечисленного, возможно установление иного порядка оплаты)

Не позднее чем за _____ дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата);

В течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ;

В следующем порядке: часть цены Работ в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ и в том числе получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: счета, счета-фактуры (*7*) ;

Иные условия оговоренные Сторонами (необходимо прописать согласованные Сторонами условия) .

4.3. Расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика или поступления наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

(*4*) - в случае указания в Договоре цены Работ «окончательной» (твердая цена Работ), то прописывается п.4.1.3., а п.4.1.2. - не указывается;

(*5*) - в случае указания в Договоре цены Работ «не окончательной» (приблизительная цена Работ), то прописывается п.4.1.2., а п.4.1.3. - не указывается;

(*6*) - в случае указания в Договоре данного условия, а именно - «…предоставление Подрядчиком материалов и оборудования…», то данное условие также необходимо указывать и в п.2.1 Договора;

(*7*) - в данном пункте можно не конкретизировать получение счета и с/ф, а именно указать - «… Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.»

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (*8*)

5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п.1.2 Договора), а равно не надлежащее их выполнение, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены Работ (п.4.1 Договора) за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п.4.2 Договора) Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, а также требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные по вине Заказчика: простоем, либо перенесения сроков исполнения Работы, либо увеличения указанной в настоящем Договоре цены Работы (п.4.1 Договора) в случаях всякого неисполнения Заказчиком обязанности оказывать содействие в выполнении Работы Подрядчику (п.2.5 Договора).

5.3. В случае нарушения Заказчиком условий указанных в п.2.1 настоящего Договора в части не получении Подрядчиком в указанный срок указаний, а равно: не устранения Заказчиком указанных обстоятельств, изменения указаний о способе выполнения Работ и/или не принятия Заказчиком в разумный срок других необходимых мер для устранения возникших обстоятельств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком условий указанных в п.2.1 настоящего Договора в части незамедлительного предупреждения Заказчика, а равно продолжения им выполнения Работ не дожидаясь истечения указанного в Договоре срока (с момента уведомления Заказчика), а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение (уведомление) или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ, Подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне (выбрать нужное (одно из..) из нижеприведенного)

Убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

Убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками.

Только убытки.

5.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

(*8*) - При установлении % (процентов) необходимо исходить из того, что указанные значения необходимо указывать равными/идентичными как в п.5.1, так и в п.5.2;

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия) .

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.) , является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»___________ 20__ г..

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона, средствами почтовой связи (заказным письмом по почте с уведомлением, письмом по описи) или иным способом позволяющим достоверно определить направление претензии и Сторону отправителя, направляет другой Стороне претензию в письменной форме. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы предоставляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. Срок рассмотрения претензии ____________ с момента её получения.

8.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение указанного срока с учетом срока её рассмотрения, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности относительно содержания настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:

9.4.1. Приложение №1. Техническое Задание.

9.4.2. Приложение №2. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ;

9.4.3. Приложение №3. Смета Работ;

9.4.4. Приложение №4. Акт приемки-передачи оборудования;

9.4.5. Приложение №5. Акт приемки-сдачи выполненных работ;

9.4.6. Приложение №6. Акт возврата оборудования.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №1

к Договору подряда

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____

г.Москва «__»________ 20__г.

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, составил и направляет настоящее Техническое Задание (далее - Задание) Индивидуальному предпринимателю ______________ (ИП «___________»), действующего на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г., выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», во исполнение условий Договора подряда № _______ от «___»________20__г. (далее - Договор), а именно:

Настоящее Задание является неотъемлемой частью Договора.

Подписи Сторон

Приложение №2

к Договору подряда

№ _______ от «___»________20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

г.Москва «__»________ 20__г.

Подписи Сторон

Приложение №3

к Договору подряда

№ _______ от «___»________20__г.

СМЕТА РАБОТ

г.Москва «__»________ 20__г.

Общая стоимость материалов: _____ (___________) рублей, в том числе НДС (18%) _____ (___________) рублей.

Общая стоимость Работ по Договору: _____ (___________) рублей, в том числе НДС (18%) _____ (___________) рублей.

Подписи Сторон

Приложение №4

к Договору подряда

№ _______ от «___»________20__г.

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г.Москва «__»________ 20__г.

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г., выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт приемки-передачи оборудования (далее - Акт) по Договору подряда № ___ от «___» _________ 20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с п.2.1 Договора и Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение №2 к Договору), Заказчик передает оборудование для выполнения задания __________________________________________________________ , а Подрядчик принимает оборудование по следующему перечню:

2. Указанное оборудование принято Подрядчиком в рабочем состоянии, без видимых повреждений. Претензий по количеству, качеству, комплектности и сроку предоставления оборудования Подрядчик не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

- _____________________________

Подписи Сторон

Приложение №5

к Договору подряда

№ _______ от «___»________20__г.

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г.Москва «__»________ 20__г.

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г., выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт приемки-сдачи выполненных работ (далее - Акт) по Договору подряда № ___ от «___» _________ 20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Во исполнение п.1.1 Договора с «__» ________ 20__г. по «___» ________ 20__г. (указывается тот же срок, что и в п.1.2 Договора, если иной срок не был согласован Сторонами дополнительно) Подрядчик выполнил по заданию Заказчика ___________________________ (указывается наименование работ, например, изготовление или переработку (обработку) определенной вещи, осуществил демонтаж оборудования и т.д.. По сути, указывается то же самое что и в п.1.1 Договора) (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных Работах:

(выбрать нужное из нижеприведенного)

Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ по следующему перечню (включается в Акт, если результатом Работ явилось изготовление или переработка определенной вещи) :

Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ (включается в Акт, если результатом Работ явилась обработка вещи, предоставленной Заказчиком (например, покраска вещи), или выполнение иной Работы).

3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

4. Работы выполнены Подрядчиком с использованием материалов Заказчика, переданных по накладной на отпуск материалов на сторону № ___ от «___»_____ 20 __г.. Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, прилагается. Претензий по фактическому использованию материалов со стороны Заказчика нет.

(Настоящий пункт включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием материалов Заказчика (см.также п.2.1 Договора). В противном случае данный пункт Акта следует удалить и изменить последующую нумерацию).

5. Работы выполнены Подрядчиком с использованием оборудования Заказчика, переданного по Акту приемки-передачи оборудования № ____ от «___»________ 20__ г. (Приложение №4 к Договору).

Во исполнение п.2.1 Договора. Подрядчик возвратил, а Заказчик принял оборудование по Акту приемки-передачи оборудования № ____ от «___»________ 20___ г.

(Настоящий пункт включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием оборудования Заказчика (см.также п.2.1 Договора). В противном случае данный пункт Акта следует удалить и изменить последующую нумерацию).

6. Согласно Договору общая стоимость выполненных Работ составляет ___ (______) руб., в том числе НДС __% в размере ___ (______) руб.

Общая сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) руб.

По настоящему Акту причитается к получению ____ (_______) руб., в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) руб.

7. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

8. Приложения:

1) Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком (если п.2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком материалов для выполнения Работ);

2) Акт приемки-передачи оборудования, предоставляемого Заказчиком (если п.2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ);

3) Акт возврата оборудования, предоставляемого Заказчиком (если п.2.1 Договора предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ) .

4) ______________________________________________________________________.

Подписи Сторон

Приложение №6

к Договору подряда

№ _______ от «___»________20__г.

АКТ ВОЗВРАТА ОБОРУДОВАНИЯ

г.Москва «__»________ 20__г.

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующий (ая) на основании ____________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________ (ИП «___________»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №__________ от «___» ________ ___г., выданного __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт возврата оборудования (далее - Акт) по Договору подряда № ___ от «___» _________ 20__г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с п.2.1 Договора Подрядчик возвращает оборудование, полученное по Акту приемки-передачи оборудования № ____ от «___»________ 20__ г. (Приложение №4 к Договору) для выполнения задания ___________________________________________________________ (указывается наименование работ, например, изготовить или переработать (обработать) определенную вещь и т.д.. По сути, указывается то же самое что и в п.1.1 Договора) , а Заказчик принимает оборудование по следующему перечню:

2. Указанное оборудование возвращено Заказчику в состоянии: ___________________________________ (указывается фактическое состояние оборудования на момент возврата (например, в рабочем состоянии, с учетом нормального износа, без видимых повреждений и др.)).

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

4. Документы, прилагаемые к настоящему Акту:

- _____________________________(технические паспорта, инструкции по эксплуатации и др.).

Подписи Сторон

__________________________________________________________________________________________

Примечание:

« Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996г. №14-ФЗ

Статья 702. Договор подряда

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда

1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.
3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Для решения вопроса можете воспользоваться нашим предложением: Бесплатная Юридическая Консультация

Коммерческим организациям ФАС запретила использовать словосочетания «юридическая консультация». Использование словосочетания «юридическая консультация» обществом, не являющимся адвокатским образованием, признано нарушением исключительного права на фирменное наименование и на коммерческое обозначение...

Дополнительное соглашение к договору оказания услуг: юридическое значение

В соответствии с общими требованиями Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) в каждом соглашении должен быть определен его предмет, т. е. основное содержание взаимных обязательств сторон, устанавливаемых вследствие заключения той или иной сделки (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Общие нормы ГК РФ дополняются специальными, касающимися предмета того или иного вида договора.

Закрепляя в договоре предмет возникающих правоотношений, стороны не всегда могут с достаточной степенью детализации его описать, в т. ч. ввиду специфики таких правоотношений. Для этих целей могут быть использованы приложения или дополнительные соглашения к договору оказания услуг - образец см. далее. Например, когда один и тот же договор предполагает неоднократное исполнение одной и той же услуги, но в разных объемах или по определенному графику (подобные случаи рассмотрены в статьях «Спецификация к договору поставки продукции (образец)» , «Договор фрахтования транспортного средства (образец)» и др.).

Помимо этого, с помощью приложения к договору оказания услуг - образец мы разместили далее - или допсоглашения к договору можно:

• изменить срок действия договора (например, пролонгировать его);
• ввести в основное соглашение новые условия;
• привести качественные и количественные характеристики предоставляемых услуг и их результатов и др.

Образец допсоглашения к договору оказания услуг

Унифицированного образца дополнительного соглашения (далее — ДС) к договору оказания услуг нет.

Обычно структура ДС такова:

• наименование документа;
• дата и место заключения;
• преамбула, содержащая сведения о сторонах договора;
• предложение дополнить основной договор новыми условиями или изложить конкретные пункты в новой редакции (с приведением содержания таких правок);
• указание на дату или срок, после которых изменения вступают в силу;
• указание на то, какие положения договора сохраняют свою силу;
• реквизиты, подписи и печати (при наличии сторон).

Соглашение об изменении договора должно быть заключено в той же форме, что и сам договор (п. 1 ст. 452 ГК РФ).

Императивных норм, закрепляющих требование о наличии в тексте ДС указания на то, что оно является неотъемлемой частью договора, нет, однако на практике такая фраза обычно включается в содержание ДС с целью исключения возможных споров об отношении этого документа к основному договору.

По своей правовой природе приложение близко к ДС, однако если ДС обычно подписывается всеми сторонами договора, приложение зачастую может быть размещено в договоре без подписей сторон или за подписью одной из них. В этих случаях в тексте договоре рекомендуется сделать ссылку на данное приложение и указать, что оно является неотъемлемой частью такого договора (с учетом положений ст. 434 ГК РФ).

Образец акта к договору оказания услуг

Обычно в качестве формы для фиксации факта сдачи-приемки результатов исполненных услуг в рамках договора оказания услуг избирается акт сдачи-приемки работ. Акт приемки-сдачи может выступить первичным учетным документом при обосновании расходов организации, но в этом случае он должен соответствовать требованиям ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Унифицированной формы акта сдачи-приемки работ нет, стороны могут разработать ее самостоятельно. Обычно в таком документе отражаются следующие сведения:

• полное наименование сторон;
• Ф. И. О. лиц, уполномоченных на составление и подписание документа;
• наименование услуги, которая предоставляется;
• номер договора, согласно которому эта услуга была предоставлена;
• стоимость услуги, а также срок ее предоставления;
• подписи сторон (печати — при наличии).

Образец такого документа можно скачать по ссылке: Акт к договору оказания услуг - образец .

Итак, приложение или дополнительное соглашение к договору оказания услуг служит для дополнения или изменения условий заключенного договора. Содержание таких документов не регламентировано, однако форма документа об изменении договора должна соответствовать форме самого такого договора.

При оформлении договора на продажу товаров или услуг из-за большого количества страниц, подробности сделки не всегда входят в его содержание. Для этого оформляется дополнительный документ.

Что такое приложение

Оно уточняет, дополняет или изменяет условия соглашения при его написании, во время исполнения. В нем подробно раскрываются технические задания , перечисляются виды и стоимость работ. Оно становится обязательной частью основного соглашения.

Вначале указывается порядковый номер и название «Приложение». Делается ссылка на основной документ, его порядковый номер и дату оформления. Далее идет основная часть с заданием. В заключение прописываются сведения сторон, указания на то, что эта часть главного документа. Ставятся подписи должностных лиц, их инициалы. Составление приложения помогает решить спорные ситуации, если они возникнут в дальнейшем. Оно может существовать как отдельный документ (смета, план) вместе с договором – это только часть одного соглашения.

К каким договорам относится

Оно является частью основного документа с большим объемом или сроком действия. Приложить можно необходимую документацию и другую дополнительную информацию. Часто приложение превышает объем основного документа. По мере выполнения соглашения уточняется его содержание. Если заключен, например, договор на долгосрочные поставки товаров, указываются конкретные даты, их ассортимент, цена, количество. Цифры могут меняться, и это будет отражено. В данной ситуации возможен поздний срок подписания.

На поставку нужных товаров

Если поставки осуществляются юридическим лицом, предметом является их перечень, поэтому на них оформляется специальное описание. В нем прописано: марка, сертификат, артикул, название товара, серия и дата выпуска. А также количество, вес, объем.

Техническая документация

В нее включаются:

Техническая документация может оформляться как приложение , а может быть вложена в комплект с оборудованием. При аннулировании договора ее возвращают поставщику товара.

Договор подряда

По этому соглашению стороны берут обязательства по выполнению проектных, строительных или других работ по переработке, созданию каких-либо предметов. Описание содержит перечень услуг, заявленных к выполнению, характеристика материалов для изготовления необходимого, технические требования. План осуществления работ, смета, подрядные обязательства подрядчика тоже оговариваются. Смета включает стоимость материала и самого подряда. После выполнения задания составляется акт о проделанной работе. Он тоже является частью договора, так как подтверждает, что данные обязательства выполнены.

Купля-продажа и аренда недвижимости

При оформлении этой сделки указывается список и характеристика товаров. При продаже недвижимого имущества это: описание земельного участка, здания с указанием квадратных метров площади, количества жилых помещений, этажности и другие характеристики. Описанию подлежат и документы, определяющие право собственности. Нужен акт передачи, дополнительная документация с описанием технических характеристик. Перечисляется имущество, его подробный обзор, акт приема-передачи. В случае, когда со временем меняется размер оплаты, или она прекращается, подписывается дополнительное соглашение.

Трудовое соглашение

Оно заключается с работодателем при устройстве на работу. В нем оговариваются размер заработной платы, права и обязанности кандидата на должность. Существует должностная инструкция. В целях ознакомления с ней сотрудника оформляется разъяснение.

Как правильно оформить

При оформлении могут понадобиться: паспорт, печать организации (для физических лиц). Составляется в письменной форме. Обязательно указать дату и номер заключения основного соглашения. Если прописывается несколько условий разной направленности, пишется их несколько. В самом соглашении следует указать, что имеется приложение («В пункте №10 настоящего договора»). В конце будет не лишним обратить внимание на то, что документ согласован сторонами. Его следует пронумеровать (если их прилагается несколько) и подписать обеими сторонами.

Следует указать и количество листов каждого дополнительного документа. В конце ставятся подписи физических лиц, юридические лица ставят печать.

Что надо указать в приложении:

1. Порядковый номер, название документа, реквизиты договора, к которому относится.
2. Сам текст. Он должен содержать причины, условия.

Существуют ГОСТ 2.105-95, который регулирует оформление приложения. Если это обязательное условие, делается пометка «обязательное». Оно может быть справочным или информативным, это отмечается в скобках. Сегодня можно разместить приложение на электронных носителях, об этом надо указать в ссылке.

Образец приложения представлен ниже.

Как заполняется перечень оказываемых услуг

По этому соглашению сторона обязуется предоставить услуги за плату. Они бывают туристическими, медицинскими, консультационными, информационными. В документе нужно указать список с подробным описанием. Для предоставления медицинских услуг надо приложить результаты врачебной комиссии. Основанием выступает ксерокопия карточки больного из медучреждения и рекомендованный список услуг.

Если он большой, его оформляют отдельным приложением с указанием вида, периода и стоимости каждой процедуры.

Если нет конкретики необходимых деталей при описании услуг, сделка может не состояться. Недочетом считается отсутствие ссылки. Надо очень внимательно составлять дополнения к этому документу, чтобы не возвращать потом деньги за оказанные услуги.

Как подписывать

Все правовые бумаги должны быть подписаны руководителем организации, написавшим его. Если на листе перед подписями остается место, ставится горизонтальная черта, для того, чтобы нельзя было добавить какую-либо запись.

Подписание должно проходить в то же время, что и заключение соглашения. Если это происходит позже, составляется другая форма документа об уточнении – дополнительное соглашение, и оно вносит поправки в подписанный ранее и начавший действовать документ.

Как правильно подписывать:

Совет: заменить приложение может перечень товаров, имущества, акт приема-передачи.

К договору транспортных услуг

Существует два способа операции по пользованию автомобилем: с управлением и без него. Приложение устанавливается и подписывается обеими сторонами, если их удовлетворяют условия по оказанию транспортных услуг для перевозки товаров. Оно должно включать:

• маршрут;
• состав груза, вид тары (способность обеспечить безопасную перевозку);
• параметры транспортного средства;
• другие услуги (разгрузка, страхование, действия на таможне).

Документ должен предусмотреть все особенности перевозки товаров заключенной сделки.

Приложение к договору на оказание транспортных услуг можно посмотреть ниже.

В качестве дополнения иногда прикрепляется протокол разногласий. Он составляется, если предлагается изменить условия. Оформляется он как приложение. В случае, если при оформлении сделки, договор подписан, а разногласия нет, контракт считается заключенным без их учета. В отличие от приложения, которое является частью основного документа, протокол существует отдельно.

Подробнее об оформлении договоров смотрите ниже на видео.

В договоре должны быть перечислены приложения. Приложение к договору несет в себе нормы, объясняют основной текст договора, правила процедуры разрешения споров и прочее. Они могут касаться как договора в целом, так и отдельных его статей. Юридическая сила приложения к договору, как правило, одинакова с действием положений основной части договора, о чем стороны в заключительной части текста договора делают соответствующую оговорку.

Приложение к договору зависит от вида договора. Все приложения к договору являются его неотъемлемыми частями, о чем делают соответствующую оговорку в тексте договора.

Приложение к договору

Приложение к договору стороны подтверждают подписями и заверяют печатями. Их могут сшивать и не сшивать с общим текстом договора.

Изготовление приложения к договору могут быть:

Дополнения к контракту;

Техническая документация.

Дополнение к договору - документация, фиксирующая изменения или поправки ранее оговоренных условий договора.

Все изменения и дополнения к ранее составленному договору могут быть сделаны только по соглашению обоих сторон. Когда одна из сторон считает нужным изменить или разорвать договор, то она должна отправить второй стороне приложения к договору. Другая сторона обязана изучить предложения и дать ответ в оговоренный предложением первой стороной период.

Изменение и поправка условий подписанного договора оформляют в письменном виде отдельным соглашением сторон (дополнительных соглашений к договору) или протокола. Их также могут оформлять и методом обмена письмами, электронной почтой, факсами и тому подобное.

Дополнительное соглашение к договору, фиксирующее поправки и дополнения к его тексту, имеет такие реквизиты:

Какой договор требуется изменить (номер договора, о чем договор, от какого числа);

Причины поправки договора;

Какие условия будут изменены или какие условия договора требуется дополнить;

Другая редакция условий которые были изменены, например: «...п. 1 ст. 4. договора подать в такой редакции: ...»;

Пункт о том, что предыдущие договорный условия со времени подписания соглашения о внесении поправок не обладают юридической силой;

Порядок пересмотра вопросов, которые возникли, если какие-то требования договорного соглашения, были изменены соответствующим соглашением, и уже вступили в юридическую плоскость.

Например, если согласно договора была преобразована стоимость и заказчикипредварительную сумму уже заплатил, то следует оговорить процедуру доплаты (срок, сумма, способ и тому подобное);

Предостережение о том, что если одна сторона выступает против изменения внесенных другой стороной условий, то договор требуется выполнить на тех условиях, которые были оговорены раньше.

3. Юридические адреса сторон.

4. Подпись и печать каждой стороны.

Может получится так что по некоторым причинам стороны придут к решению о расторжении ранее подписанного соглашения. Такое расторжение договора утверждается протоколом или прочим двусторонним документом.

Соглашение, которое фиксирует расторжения договора, имеет следующие реквизиты:

1. Название документа, порядковый номер, заголовок к тексту (указание, к какому договору является приложением - его номер и дата).

2. Текст, в котором фиксируют такую информацию:

С какого времени договор считают расторгнутым;

Причину, являющейся способствующую расторжению договор;

Способы регулировки между сторонами появившихся аспектов, или конец соглашений, которые уже образовались между сторонами (например, время и процесс возвращения сумм авансовых платежей по договорному соглашению, если таковые были осуществлены);

Пункт о том, что с момента обретения силы договорного соглашения стороны утрачивают права требования по составленному до этого соглашению.

3. Юридический адрес обоих сторон.

4. Подпись и печать обоих сторон.

Техническая документация нужна для обеспечения установки, правильной и своевременной наладки, запуска в эксплуатацию и требуемой работы оборудования. Она считается основанием для удовлетворения претензий по качеству поставленной продукции.

К технической документации относятся:

Технические условия, разработанные или фирмой-заказчиком, или фирмой-поставщиком и одобренные заказчиком;

Сертификаты качества (производителя или нейтральной организации, которая предоставляет его на заказ продавца);

Спецификации всех частей и узлов, подробно перечисляют все виды поставленного оборудования;

Технические описания конструкции машин и паспорта на машины и электрооборудования;

Общие и узловые чертежи машин с указанием основных размеров;

Инструкции по установке, испытании и эксплуатации оборудования;

Схема смазки;

Фундаментные и установочные чертежи (чертежи фундаментов для поставленного оборудования);

Рабочие чертежи быстроизнашивающегося оборудования, станков, машин и тому подобное.

В договоре может быть оговорен комплект техдокументации, которую поставщик обязуется вручить заказчику в связи с исполнением договора, а также количество комплектов, порядок и период вручения поставщиком технической документации заказчику.

Техдокументацию, обычно, составляют на языке заказчика или другим языком по его согласию.

Техническая документация может быть изготовлена как отдельное приложение к договору или сопровождать продукцию, которую поставляют (например, вложенная в ящик каждой машины). Техдокументацию, которую подают вместе с продукцией, упаковывают в водонепроницаемую бумагу.

Если договор аннулируют, техдокументацию возвращают поставщику по его требованию в течение 3-х месяцев со дня окончания договора. Если поставки станков и оборудования осуществляют по техдокументации заказчики, переданной им поставщику, то в случае окончания договора поставщик должен вернуть ее покупателю и не применять ее, передав другим лицам.

Когда продукция (работа, услуга) требует более подробной характеристики или номенклатура продукции (работ, услуг) достаточно большая, договора добавляют спецификацию.

Спецификация - документ, содержащий перечень поставленных товаров с указанием их количества, качества, сорта и тому подобное.

Спецификация, как правило, имеет такие реквизиты:

1. Название документа, порядковый номер спецификации.

2. Заголовок к тексту - указание, к какому договору является приложением (его номер и дата).

3. Текст, который часто подают в виде таблицы, содержащей такие графы:

Порядковый номер;

Наименование товара с указанием марки, модели, вида или сорта;

Количество и номера мест;

Род упаковки;

Вес одного места брутто и нетто;

Общий вес брутто и нетто.

4. Подписи и печати сторон.

В случае железнодорожных отгрузок до железнодорожной накладной добавляют повагонную спецификацию, содержащую перечень товаров, отгруженных в конкретном вагоне.

Спецификация входит в комплект документов, которые подают с платежным документам (инкассовым поручением).

В дипломатии приложения к договору используют с разной целью. Прежде всего они дают возможность не обременять основной текст международного договора деталями, что облегчает понимание всего содержания договора. Поэтому, как правило, в текст

договора включают основные положения, а дополнительные постановления включают в приложения. Бывает, что приложения к договору применяют для сокрытия главного содержания договора: общий текст договора наполняют самыми общими положениями, которые получают реальный смысл благодаря конкретным решениям, имеющимся в приложениях. Бывает, что договор может содержать преимущественно протокольные постановления, а основной его смысл преподают в приложении (например Международная конвенция о поиске и спасении на море 1979 года).

Приложение к договору в техническом плане не отличается от изготовления основного текста договора.

Приложение к договору делят два типа:

Такие, которые являются неотъемлемой частью;

Такие, которые не составляют неотъемлемую часть.

Приложение к договору , является неотъемлемой частью, и содержит важные постановления, которые уточняют или изменяют условия договора, например, объясняют правила процедуры решения споров. Это:

Дополнительное соглашение;

Разного рода протоколы;

Дополнительные статьи.

В тексте договора обязательно делают оговорку: «Приложение к договору является неделимой частью настоящего Договора». Приложения к договору обе стороны подписывают и заверяют печатями. Их обязательно сшивают с основным договором. Если такие приложения являются частью договора, который подлежит ратификации, то их ратифицируют вместе с договором и вносят в текст ратификационной грамоты.

Приложение к договору , которое не составляет неотъемлемую часть договора, содержит наглядный материал к договору. Договор содержит лишь ссылки на следующие прилагаемые документы. Обычно их не подписывают и не заверяют печатями, не сшивают с текстом договора и не ратифицируют, даже если договор подлежит ратификации. Однако если они являются самостоятельными документами, то их обязательно подписывают, а если их текст составляет более 3/4 страницы, то их заверяют печатями и прошивают.

Приложение к договору: пример (правила поведения детей в лагере)

Правила поведения во время получения Услуги (далее Правила) обязательны к выполнению всеми отдыхающими на территории предоставления Услуги, а также посетителями, которые приезжают к отдыхающим.

Заказчики - родители или лица, которые подписывают Договор (далее Договор), обязаны довести данные Правила до несовершеннолетних лиц, в отношении которых предоставляются услуги согласно Договора, и объяснить последствия их нарушение или невыполнение.

Начало пользования Услугами (приезд к месту предоставления Услуг) считается согласием Заказчика и несовершеннолетнего, в отношении которого заключен Договор, на выполнение этих Правил.

Правила поведения на территории предоставления Услуги:

С уважением относиться ко всем, кто находится на территории предоставления Услуги - от отдыхающих и персонала к посетителям.

Отдыхающий, по которому предоставляется Услуга, должен самостоятельно придерживаться таких правил личной гигиены: умываться и чистить зубы утром и вечером, мыть руки перед едой, быть чистым и опрятным, причесываться, пользоваться только своими средствами гигиены и косметики.

Не употреблять нецензурные выражения (как с отдыхающими, так и с другими людьми).

Вещи в комнате должны храниться в специально отведенном месте. Грязные вещи складываются в отдельный пакет.

Не курить и не употреблять слабоалкогольные напитки, наркотические и галюценогенные препараты.

Осторожно относиться к любому имуществу, которое находится на территории предоставления Услуги: не ломать, не портить и не расписывать инвентарь, который есть на территории предоставления Услуги, в том числе здания, а также не расписывать, не разрисовывать и не портить любым другим образом постельные принадлежности.

Все свои пожелания и претензии можно высказать в «Книге жалоб», которую можно попросить у персонала Исполнителя.

Для решения спорного вопроса обращаться к персоналу Исполнителя - вожатых и воспитателей.

Поддерживать чистоту комнат на протяжении всего дня.

Не загрязнять окружающую среду. Не бросать на территории предоставления Услуги фантики, бумагу, кожуру от фруктов и др. предметы, которые портят окружающую атмосферу.

Не выходить за территорию предоставления Услуги и на запрещенные места (например, запрещено пребывание в бассейне или в веревочном городке без инструкторов и времени, не предусмотренном в расписании). Выход за территорию предоставления Услуги разрешается исключительно в сопровождении работников Исполнителя и с разрешения Исполнителя и по письменному согласию Заказчика.

Не пользоваться огнеопасными средствами (спички, зажигалки, все разновидности петард).

О выявленных неполадках немедленно сообщать работникам Исполнителя.

Использование предметов, которые отдыхая привезли на территорию предоставления Услуги

Родители отдыхающим ребенка или лица, заменяющие родителей, несут ответственность за причиненный ущерб имуществу Исполнителя отдыхающей лицом, в отношении которого предоставляется Услуга.

Все электроприборы, привезенные отдыхающей с ребенком дома должны сдаваться Исполнителю на хранение.

Мобильные телефоны и гаджеты хранятся в сейфе у воспитателей отряда в течение смены и выдаются на свободное время в распорядке дня с 19-00 до 19-45.

Отдыхающему ребенку не разрешается пользоваться электрическими приборами без разрешения работников Исполнителя. Где какие моменты поведения во время заболевания отдыхающим ребенка, в отношении которого предоставляется Услуга:

При заболевании ребенка Исполнитель уведомляет Заказчика о состоянии здоровья. В случае, если отдыхающая ребенок не нуждается в госпитализации в специализированное медицинское учреждение, то Исполнитель оставляет за собой право изолировать ребенка в отдельную комнату со всеми удобствами, обеспечив уход врача и лечения, но отстранив ребенка от программы отдыха на период лечения.

Исполнитель оставляет за собой право в случае нарушения отдыхающими настоящих Правил:

а) применить к отдыхающим ограничения посещения и участия в спортивных и развлекательных мероприятиях,

б) в случае значительных нарушений, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье и отдых других отдыхающих, персонала и/или посетителей, а также при систематических нарушениях Правил - прекратить предоставление

Услуги в отношении нарушителя и досрочно прекратить действие Договора без возврата оплаты за время, которое оставшийся до конца действия Договора. Исполнитель оставляет за собой право на отказ в заключении договора об оказании услуг по организации отдыха и ухода лицам, с которыми были досрочно прекращены

аналогичные договоры ранее.

РОДИТЕЛИ:Я, __________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество родителей)

РЕБЕНОК: __________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество участника лагеря)

В этой статье вы узнали, что из себя представляет приложение к договору. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок». Просто оставьте на нашем сайте заявку, и наши юристы вам перезвонят.

Редактор: Игорь Решетов

ГлавнаяОбразцы формы бланки формуляры документов

В действительности заявление это отражение характера заявителя. Читающий бессознательно получает суждение о подписавшемся, что написал свои доводы, изучая заявление и его смысл. Это случается очень важнымв проблемах, когда выход формируется от умственного убеждения. Составить полезный шаблон у специалиста очень затратно. Потому что отсутствие недоделок труд, не возможный без знаний.

Если оно носит информативный характер, то после названия приложения пишут в скобках, что оно рекомендованное или справочное.

Если оно относится к разряду обязательных, то отмечают – «обязательное». Обозначать документы можно и заглавными буквами. В шапке указывается также количество содержащихся в приложении страниц.

Как оформить приложение к договору

При заключении договора о продаже товаров или оказании услуг часто возникает необходимость в указании дополнительных подробностей сделки, которые невозможно или неудобно (из-за большого объема) разместить в тексте основного документа. Это может быть техническое задание, спецификация, сроки выполнения работ, стоимость товаров, порядок расчетов и т.д. В таком случае оформляется приложение на одном или нескольких листах, которое станет неотъемлемой частью договора.

Внимание: Помните, что приложение является важной частью соглашения, заключаемого сторонами, поскольку содержит подробности сделки. А своевременное обсуждение таких уточнений в рамках основного договора позволяет избежать возникновения спорных ситуаций в будущем.

Приложение к договору: как оформить

Приложение к документам – это дополнение, способствующее более полному раскрытию содержания и смысла основной деловой бумаги. К примеру, приложения уточняют списочный состав членов комиссий, создаваемых решением собрания, содержат спецификацию тех товаров или создаваемых конструкций, о которых идет речь в договоре и т.д. Большинство приложений представляют собой неотъемлемую часть основных документов, без которых последние не имеют юридической силы.

Приложение вполне может быть самостоятельным документом, например, проектом договора, сметы, планом, которое пересылается по требуемому адресу вместе с сопроводительным письмом. В данном случае оба документа представляют собой комплект, но сопроводительное письмо не несет основной смысловой нагрузки. А вот договор и приложение к нему – это составные части одного и того же документа.

Оформление приложения к договору

В делопроизводстве при оформлении приложения используют ГОСТ Р6.30 и ГОСТ 2.105-95, касающиеся приложений и текстового их оформления. Кроме этих стандартов есть другие ГОСТ по отраслям, конкретизирующие оформление.

Приложение к договору согласно ГОСТ может быть оформлено, как продолжение соглашения с нумерацией листов, или выпущено в качестве отдельного документа. В тексте договора должны быть ссылки на все дополнения, прилагаемые к договору с указанием их номера, пунктов и подпунктов. Если приложений несколько, то все они начинаются с нового листа с обязательным написанием посредине «Приложение».

Если оно носит информативный характер, то после названия приложения пишут в скобках, что оно рекомендованное или справочное. Если оно относится к разряду обязательных, то отмечают – «обязательное». Обозначать документы можно и заглавными буквами. В шапке указывается также количество содержащихся в приложении страниц.

Сегодняшний день сделал возможным приложения, размещенные на электронных носителях, что не предусмотрено ГОСТ. В этом случае в договоре будет ссылка на приложение на компакт-диске.

Дополнения к договору подряда

Образец приложения к договору можно найти и скачать на нашем сайте. Разумеется, что это лишь форма приложения, а наполнять его следует, исходя из заключенного договора. Чаще всего документы, прилагаемые к соглашению, слишком объемны, чтобы их включать в основной текст:

В конце приложения отмечается, что Приложение № представляет собой неотъемлемую часть договора подряда от N числа и года.

10. Приложения и дополнительные соглашения к договору

Приложения к договору используются обычно в целях стандартизации договоров. Условия, общие для всех заключаемых Вами договоров, содержатся собственно в тексте договора, а в отношении условий, отличающихся от договора к договору, делается ссылка на приложение, которое и содержит эти особенные условия.

Дополнительные соглашения оформляются, как правило, в случае внесения неких изменений (дополнений) в договор.

При оформлении приложений и дополнительных соглашений стоит соблюдать следующие правила:

1. Если в текст договора отсылает к неким приложениям (при наступлении определенных условий — предусматривает заключение дополнительных соглашений), то они непременно должны быть;

2. Четко указать, к какому именно договору они относятся. Например: «Приложение к договору … (наименование, номер (если есть), дата);

3. Преамбулу написать, как в договоре, заменив слова «заключили настоящий договор» словами «заключили настоящее дополнительное соглашение» или «составили настоящее приложение»;

4. Скрепить допсоглашение или приложение подписями и печатями сторон, указать срок действия приложения или дополнительного соглашения.

Если Вы своим допсоглашением вносите изменения (дополнения) в договор, то, во избежание в дальнейшем недоразумений и разночтений, целесообразнее всего оформить это следующим манером:

1. Изложить п… договора в следующей редакции:

«__. ____________________» (и пишете новую редакцию этого пункта );

2. Пункт ___ (в пункте ___ слова «___») из текста договора исключить;

3. Дополнить текст договора пунктом ___ следующего содержания:

«__. ____________________».

Источники:
,

Следующие статьи:

Письменным приложением к договору поставки, составляемым для определения качественных и количественных характеристик поставляемого товара, является спецификация к договору. Это инструмент идентификации товара, который планируется поставлять на протяжении действия договора.

Актуальность данного приложения особенно очевидна, если поставляемый товар будет меняться как по своему количеству, так и по качественным или видовым характеристикам. При больших количествах разных поставляемых товаров все их требуемые характеристики неудобно включать в сам текст договора ввиду существенного объема такой информации.

Поскольку унифицированная форма спецификации действующим законодательством не предусмотрена, стороны составляют ее в произвольной форме.

Приложение к договору как оформить

Существует только перечень сведений, которые, как правило, указываются в данном документе:

• порядковый номер (как и для графика поставки товаров);
• название поставляемого товара (в соответствии с накладной);
• соответствие ГОСТу поставляемого товара;
• единицы измерения, точное количество;
• сумма договора (отдельно без НДС, затем сумма этого налога и сумма с НДС).

Часто стороны вписывают в отдельные графы конкретные условия поставки, если это необходимо, и требования к таре либо товарной упаковке.

О приложении спецификации к договору обязательно делают отметку в самом договоре поставке (в разделе «Порядок поставки»). Эта часть договора также должна быть подписана обеими сторонами, как и сам договор. В противном случае, спецификация не считается заключенной и имеющей юридическую силу.

Заключая большинство договоров, подпадающих под регулирование нормами гражданского права, такие как поставка, куля-продажа, транспортные договоры, часть существенных условий мы отражаем в приложениях к ним: спецификациях, заявках, дополнительных соглашениях и т.д.

Приложение к договору, дополнительное соглашение и протокол разногласий. Как правильно оформить.

Если договор не носит разовый характер и заключается на длительный период, а товары/услугипродаются/оказываются по нему партиями или с какой-либо периодичностью, появляется необходимость в регулярном подписании таких приложений. В них стороны конкретизируют характер сделки. Так, заключая общий договор поставки, стороны могут сделать ссылку на приложения, в которых будут отражаться наименование партии продукции, цена, сроки доставки, оплаты,толеранс (отклонение по количеству поставляемой продукции), другие условия, характерные для поставки именно этой партии продукции. Следует помнить, что приложение будет являться частью договора только в случае указания в ней номера и даты договора, а также ссылки в самом договоре на такое приложения хотя бы в общем виде.

Зачастую получить оригинал приложения бывает проблематично ввиду территориальной разрозненности сторон. В данном случае рекомендуется в договоре предусмотреть возможность использования факсимильных копий приложений, которые будут по свой правовой природе и юридической силе равны оригиналам до замены их таковыми. Напомним, что сам договор при этом должен быть подписан в оригинале, без использования факсимильных оттисков, скреплен живыми печатями (если предприятие в хозяйственной деятельности использует печать).

Также можно в качестве приложений к договору использовать такой вид согласования существенных условий, как направление заявки (оферты) и акцептования данной заявки (т.е. получение согласия на ее исполнение). Иногда данный вид согласования является предпочтительным, т.к. позволяет избежать дополнительного обмена письмами перед подписанием спецификации (т.е, сама заявка и ответ на нее и будут являться приложениями к договору).

Напомним, что подписывать приложения к договору, равно как и дополнительные соглашения к нему, необязательно должны лица, подписавшие договор. Подписать такого рода документы, являющиеся частью договора, может любое лицо, полномочия на подписание таких документов предоставлены учредительными документами предприятия либо внутренней документацией: приказом, протоколом собрания учредителей, доверенностью от предприятия. Следует внимательно ознакомиться с объемом полномочий, предоставленных подписанту, даже если договор либо приложения к нему подписывает первый руководитель: директор, генеральный директор, поскольку уставными документами круг полномочий по заключению определенного рода сделок ему может быть сужен. Иногда, чтобы избежать подписания приложений, стороны в договоре указывают, что некоторые из условий договора (например, срок поставки, способ доставки и т.п.) могут быть указаны в счете/инвойсе. Данный способ согласования таких условий неприемлем, поскольку выставление счета — односторонний акт, договор же предполагает свободное волеизъявление воли обеих сторон. Если все же стороны настаивают на указание таких условий именно в счете, к нему необходимо прикладывать согласие плательщика — письмо о принятии условий, указанных в счете. В противном случае такие условия могут считаться несогласованными, что приведет к разногласиям, возможности одной из сторон признать сделку недействительной в этой части либо полностью.

Как быть, если приложение к договору противоречит самому договору? Принято, что поскольку приложения к договору подписываются на протяжении всего его срока действия, поскольку они подписаны позднее, то большую юридическую силу будут иметь положения, закрепленные вних. Однако, во избежание разночтений, в договоре следует сделать отметку об этом. Напоследок укажем, что недействительность отдельных пунктов заключенного договора или его приложений, дополнительных соглашений, не влияет на действительность договора в целом, если, конечно, эти пункты не являются существенными условиями и их несогласование вносит неясность в сам характер сделки.

Изготовление печатей по оттиску— (Дубликаты печатей)

Образец заполнения Приложение N 7 к Договору оказания юридических услуг

об оказании услуг

Общество с ограниченной ответственностью "Аметист", далее именуемое "Заказчик", в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании протокола общего собрания участников N 1 от "01" февраля 2013 г. и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Советник", далее именуемое "Исполнитель", в лице генерального директора Андреева А.А., действующего на основании решения единственного участника N 1 от "15" января 2013 г. и в соответствии с Уставом, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", составили настоящий акт (далее — Акт) о нижеследующем:

Приложение к договору оказания услуг образец бланк

Исполнителем были оказаны следующие услуги по Договору оказания юридических услуг N АС/Ю-7 от "05" ноября 2013 г. (далее — Договор):

2. Итого по Договору оказано услуг на сумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб., в том числе НДС (18%).

3. Перечисленные услуги оказаны согласно Договору (в редакции дополнительного соглашения от "03" марта 2014 г.) своевременно в необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором к качеству услуг.

4. Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

5. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Приложение: на 105 листах.

Приложение N 2
к Договору N _____
от «___»________ ___ г.

«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ» ______________________ ______________________ М.П. М.П.

Правила и порядок составления приложений к договору

«___»__________ ___ г. «___»__________ ___ г. ПРОТОКОЛ соглашения о договорной цене на: _____________________________________________________ (наименование информационных услуг Исполнителя, предоставляемых Заказчику) Мы, нижеподписавшиеся, ___________________, в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, со стороны Заказчика, и ___________________, в лице ___________________, действующ__ на основании _______________, со стороны Исполнителя, удостоверяем, что сторонами Договора от «___»_________ ___ г. N ___ достигнуто соглашение о величине договорной цены на ________________________________________________________ (предоставляемые услуги) в сумме _____________ (____________________________________) рублей. (прописью) Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. Исполнитель Заказчик ________ (___________________) ________ (____________________) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение N ____ к Договору о возмездном оказании консалтинговых услуг (услуги оказываются совместно двумя лицами; предмет обязательства неделим) от «___»________ ____ г.

Образец приложения к договору на оказание услуг

Протокол согласования цены

«___»________ ____ г.

В лице _________________________, действующ___ на основании __________________, и __________________________ в лице _____________________, действующ___ на основании ______________________, именуемые в дальнейшем «Исполнители», с одной стороны, и ______________________________, именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Протокол о следующем:

1. В соответствии с п. 4.1 Договора о возмездном оказании консалтинговых услуг от «___»________ ____ г. N ___ Стороны согласовали стоимость услуг (цену договора), которая составляет ________ (____________________) рублей.

2. Настоящий Протокол составлен в трех экземплярах и является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора.