Договор на разработку программного обеспечения для юристов. Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - физическое лицо). Порядок выплаты и размер вознаграждения

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Соавторы обязуются создать программные компоненты для ЭВМ (компьютера), соответствующие характеристикам, указанным в п. 1.2 настоящего Договора (далее - "Программа"), и техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), и передать Заказчику исключительные права на использование Программы в соответствии с условиями настоящего Договора и в установленный Договором срок, а Заказчик за создание и передачу Программы уплачивает Исполнителям вознаграждение.

1.2. Программные компоненты должны соответствовать условиям технического задания, предоставленного Заказчиком в рамках настоящего Договора. Указанные программные компоненты являются частью программного продукта, который будет использоваться в области ________________.

1.3. Исключительное право на разработанное по настоящему Договору программное обеспечение принадлежит Заказчику в полном объеме.

1.5. Для защиты авторских прав на Программу применяются следующие технические средства - ___________________________________________________. (любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении Программы)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В случае, когда срок исполнения Договора наступил, Соавторам при необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью ________ (не менее одной четвертой части срока, установленного выше).

2.1.1. По истечении льготного срока, предоставленного Автору в соответствии с пунктом 2.1 настоящей статьи, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора посредством письменного уведомления Автора.

2.1.2. Заказчик также вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке посредством письменного уведомления Автора непосредственно по окончании срока, установленного п. 2.1 Договора, если Договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно вытекает, что при нарушении срока исполнения Договора Заказчик утрачивает интерес к Договору.

2.3. Первоначальный вариант Программы передается в виде ________ и принимается Заказчиком по акту предварительной приемки-передачи, подписываемому обеими Сторонами.

Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант Программы и известить Соавторов либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.

При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Соавторы обязуются в согласованные отдельным соглашением сроки внести требуемые исправления и повторно представить Программу Заказчику.

При получении одобрения Заказчика Стороны составляют акт приема-передачи Программы. С момента подписания указанного акта Сторонами права на Программу, указанные в п. 2.4 настоящего Договора, считаются переданными Заказчику.

2.5. Действие передаваемых исключительных прав не ограничивается территориальными пределами.

2.6. За создание Программы и передачу исключительных прав на нее Заказчик выплачивает Соавторам вознаграждение в твердой сумме.

3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ

3.1. Вознаграждение Соавторам по настоящему Договору составляет ________ (__________) рублей каждому и разделяется на _____ части, первая из которых составляет ________ (__________) рублей и выплачивается в качестве аванса, вторая часть в размере ________ (__________) рублей каждому выплачивается в следующем порядке: по _______ не позднее ______ числа каждого месяца _______. При этом размер указанных ежемесячных выплат второй части вознаграждения может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от результатов создания Программы, о которых Соавторы должны сообщать Заказчику путем _____________. Последняя часть в размере ________ (__________) рублей выплачивается каждому Соавтору после одобрения Заказчиком готовой Программы и передачи Программы Заказчику по акту приема-передачи в течение _____ после подписания указанного акта. Аванс выплачивается Соавторам в течение _____ после подписания настоящего Договора.

3.2. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком путем перечисления их на счета, указанные каждым из Соавторов.

4. ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ

При создании Программы ими не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц;

После создания Программы им будут принадлежать все исключительные права на использование Программы, передаваемые Заказчику по настоящему Договору;

На момент подписания настоящего Договора они не связаны какими-либо обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на использование Программы.

4.2. Заказчик гарантирует соблюдение неотчуждаемых прав Соавторов.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего Договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением реальные убытки.

6.2. В случае нарушения Договора со стороны Заказчика Соавторы, право которых нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

6.5. В случае нарушения Соавторами условия п. 5.2 настоящего Договора Соавторы обязаны уплатить штраф в размере ________ (__________) рублей каждый, прекратить действия, повлекшие нарушение указанного условия Договора о конфиденциальности, и возместить Заказчику возникшие в связи с таким нарушением убытки.

6.6. Заказчик вправе удержать сумму штрафа из суммы вознаграждения, подлежащего уплате каждому Соавтору по условиям настоящего Договора.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению Договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более двух лет, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в __________ суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ____________.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному письменному соглашению.

10.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если нарушение Соавторами срока создания Программы, обусловленного п. 2.1 настоящего Договора, продлится более __________.

При расторжении Договора по указанному основанию Соавторы обязаны возвратить всю сумму вознаграждения, полученную по Договору, не позднее ______ месяца после получения от Заказчика письменного уведомления об одностороннем расторжении Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

11.4. Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого участника настоящего Договора.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Соавторы: __________________________________________________________________________, зарегистрирован по адресу: _______________________________________________, паспорт: _________________________________________________________________, ИНН ________________________, ___________ счет N __________________________ в ________________________________________________________________________. __________________________________________________________________________, зарегистрирован по адресу: _______________________________________________, паспорт: _________________________________________________________________, ИНН ________________________, ___________ счет N __________________________ в ________________________________________________________________________. Заказчик: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________________. Приложение: 1. Техническое задание (Приложение N ___). ПОДПИСИ СТОРОН: Соавторы: Заказчик: ______________/______________ _____________/________________ ______________/______________ М.П.

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

(наименование) , именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) , действующ__ на основании , с одной стороны, и

(наименование или Ф.И.О.) , именуем__ в дальнейшем "Автор", (в лице (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) , действующ__ на основании (документ, подтверждающий полномочия) ,) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автор обязуется по заказу Заказчика создать программу для ЭВМ (далее - "Программа"), а Заказчик обязуется принять результат работ в виде ________________ и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Программа создается для использования ________________.

Основные требования к программе:

________________;

________________.

Подробные условия выполнения заказа прописываются Заказчиком в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Программа передается Заказчику в собственность (либо во временное владение на срок ________________).

1.4. Исключительное право на программу отчуждается Заказчику (либо Заказчик может использовать программу в пределах ________________).

1.5. Автор вправе использовать Программу на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение срока действия исключительного права Заказчика на Программу в следующих случаях: ____ (либо Автору не вправе использовать программу на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение срока действия исключительного права Заказчика).

1.6. Защита авторских прав осуществляется посредством ________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Автору техническое задание с подробными условиями создания программы.

Срок предоставления технического задания ____.

2.1.2. Своевременно и в полном объеме оплатить работу Автора.

2.1.3. В течение ________________ дней после окончания работ или после получения уведомления Автора о досрочном окончании работ принять работы по Акту выполненных работ.

2.1.4. ________________.

2.2. Автор обязуется:

2.2.1. Не позднее ________________ с момента получения от Заказчика Технического задания приступить к выполнению работ.

2.2.2. Выполнить работы, указанные в Техническом задании, в сроки, указанные в настоящем Договоре и передать программу в виде ________________ по Акту выполненных работ.

2.2.3. Сообщить Заказчику об окончании работ в случае их досрочного выполнения.

2.2.4. Одновременно с Актом выполненных работ представить Заказчику счет на оплату стоимости работ.

Однако мы не рекомендуем этого делать, если прошло менее 2 лет с момента постановки первичного НМА на учет, чтобы не вызывать лишних вопросов налоговиков. Заключение Итак, мы постарались максимально полно и доступно разъяснить нюансы разных договорных форм приобретения прав на программное обеспечение. В завершение хотим дать последнюю рекомендацию, которая имеет отношение ко всем вышеописанным договорам. При заключении договора обычно приобретается не только ПО, но и сопутствующие объекты (документация, дистрибутивы, дополнительные программы, рекламная литература и т. д.). Помните: они также могут быть объектами охраны авторского права. Поэтому надо убедиться в том, что договором регулируются в том числе правомочия на их использование теми способами, которые вам интересны и необходимы.

Договорное оформление прав на программное обеспечение

Образцы документов Договор заказа на разработку программного кода, алгоритма с последующей передачей исключительного права ДОГОВОР ЗАКАЗА N на разработку программного кода, алгоритма и т.д. с последующей передачей исключительного права г. » » г. Компания, именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующе на основании, с одной стороны, и гражданин, именуем в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется разработать программный код и алгоритмы, создать и имплементировать программные компоненты (далее — «Разработки»), соответствующие характеристикам, указанным в п.

Договор на разработку программного обеспечения

Суть договора на мелкие модификации (доработки) и договора на адаптацию схожа, кроме одного важного нюанса: согласно ГК РФ производное произведение (которое может быть создано в ходе переработки (модификации) первичного произведения) является отдельным охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. Это правило приводит нас к следующим выводам. 1. В договоре надо обязательно распределять права. При этом представляется, что к такому типу договоров применяются правила ст.
1297 ГК РФ «Программы для ЭВМ и базы данных, созданные при выполнении работ по договору», в которой изложена обратная презумпция: исключительное право на полученное ПО принадлежит исполнителю, если договором не установлено иное. 2. Момент появления нового ПО неочевиден.

Договор на создание сайта с передачей исключительных прав

По условиям практически ничем не отличается от договора сопровождения, кроме того, что при оказании услуг по адаптации точно не нужны специальные правомочия от правообладателя. Обычно договор заключается на какой-либо период (например, на год), в течение которого исполнитель по заданиям заказчика выполняет настройку ПО. Форма отчетности - периодическая, по почасовке. Однако в случае если договор разовый на крупную настройку ПО (либо рамочный с оформлением крупных заявок), стороны могут заранее согласовать фиксированную стоимость услуг.
Доработка (модификация) ПО Стороны договора: исполнитель (подрядчик) - заказчик. Существует два вида договоров: договор на реализацию крупных доработок (договор на модификацию ПО, договор на развитие ПО) и договор на выполнение мелких доработок по заявкам заказчика.

Договор на разработку по с передачей исключительных прав

Сторона обязана установить срок полезного использования такого НМА и списывать затраты на его создание в порядке амортизации. При этом стоимостью создания НМА для заказчика работ будет цена договора, а для исполнителя - затраты на разработку ПО (заработная плата лиц, занятых в разработке ПО, налоги, иные затраты, относящиеся к разработке НМА согласно учетной политике организации); — в случае предоставления заказчику только лицензии на использование созданного ПО заказчик учитывает расходы на создание ПО в составе расходов будущих периодов в течение срока использования ПО, как это происходит при заключении обычного лицензионного договора с паушальными платежами. Договор авторского заказа (авторский договор) Стороны договора: автор - заказчик.

Важно

Исполнитель гарантирует, что:

• при создании Разработок им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц;
• после создания Разработок ему будут принадлежать все исключительные права на использование Разработок, передаваемые Заказчику по настоящему договору;
• на момент подписания настоящего договора он не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на использование Программы.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 5.1. Условия настоящего договора и заданий к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 5.2. Исполнителю запрещается в течение срока действия настоящего договора и в течение после его истечения разглашать конфиденциальную информацию, указанную в п.5.1 настоящего договора.

Договор на разработку по с последующей передачей неисключительных прав

Инфо

В этом случае должны применяться совершенно другие типы договоров, которые мы и рассмотрим ниже. Договор на создание ПО (на разработку ПО, на выполнение работ по разработке/созданию ПО) Итак, самый распространенный тип договора, в рамках которого лицо может получить новое ПО, разработанное под свои требования, а также права на него, - это договор на создание ПО. Указанный тип договоров регулируется главой 37 ГК РФ «Подряд», правовые последствия таких договоров регулируются ст.

К таким средствам контроля можно отнести регулярную фиксацию исполнителем трудозатрат в системе ведения дел, предоставление исполнителем отчетов с определенной периодичностью, наличие возможности у заказчика приостановить работы при превышении некоторой трудоемкости их выполнения и т. д. Поскольку создание ПО не является льготируемой по НДС деятельностью, стоимость работ облагается НДС в общем порядке. Что касается распределения прав на создаваемое ПО, то по дефолту согласно п.

1 ст. 1296 ГК РФ исключительное право на созданное ПО принадлежит заказчику с момента его создания. Это можно даже не прописывать в договоре. При этом согласно п. 2 ст. 1296 исполнитель вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать ПО для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, другая сторона вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 6.2. В случае нарушения Исполнителем срока создания Разработок, установленного п.2.1 настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере рублей.

6.3. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору ответственность Исполнителя в любом случае ограничена суммой реального ущерба, причиненного Заказчику. 6.4. Заказчик вправе удержать сумму штрафа из суммы вознаграждения, подлежащего уплате Исполнителю, по условиям настоящего договора. 7. ФОРС-МАЖОР 7.1.

Бланк документа «Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - физическое лицо)» относится к рубрике «Договор об оказании услуг, аутстаффингу». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

на разработку Программного обеспечения

(исполнитель - физическое лицо)

г. ________________________ "___" ____________ 20__ г.

(место заключения Договора) (дата заключения Договора)

Именуемое в дальнейшем "Заказчик",

(наименование)

в лице ________________________________________________, действующего

(Ф.И.О, должность)

на основании __________________________________________, с одной стороны

(Устава, Положения, Доверенности)

и _____________________________________________________ с другой стороны,

(Ф.И.О, паспортные данные)

а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется создать

его на предприятии Заказчика и/или партнеров Заказчика.

заданием и Календарным планом, которые являются неотъемлемой частью

настоящего Договора.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Заказчик оформляет требования к Программе в Техническом

2.2. После получения Технического задания Исполнитель определяет

предварительную стоимость и сроки разработки ПО. Сроки выполнения задания

указываются в Календарном плане.

2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента внесения

предоплаты Заказчиком.

2.4. После окончания работ Исполнитель предоставляет ПО

на утверждение Заказчику.

2.5. Исполнитель передает Заказчику Программу в виде дистрибутива

на внешних носителях (CD-ROM или DVD-ROM дисках) после подписания

Сторонами Передаточного акта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. разработать ПО в соответствии с Техническим заданием

и Календарным планом;

3.1.2. передать Заказчику ПО на условиях, предусмотренных настоящим

Договором;

3.1.3. исправлять все выявленные Заказчиком смысловые,

грамматические и орфографические ошибки в процессе разработки ПО

и в течение гарантийного срока;

3.1.4. исправлять все выявленные ошибки в функционировании ПО

в течение всего гарантийного срока.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. не приступать к работе, а начатую работу приостановить

в случаях, когда Заказчик нарушает свои обязательства, предусмотренные

настоящим Договором;

3.2.2. в процессе выполнения настоящих работ по настоящему Договору

привлекать третьих лиц без согласия Заказчика.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставить для разработки ПО все информационные материалы,

предусмотренные Техническим заданием;

3.3.2. оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки,

предусмотренные настоящим Договором.

3.4. В процессе разработки ПО Заказчик вправе получать

промежуточные версии Программы для контроля процесса выполнения работ

и согласования промежуточных результатов работы.

4. Исключительные права на Программное обеспечение

4.1. Заказчику принадлежит исключительное право осуществлять

и (или) разрешать осуществление следующих действий:

Воспроизведение ПО (полное или частичное) в любой форме, любыми

способами;

Распространение ПО;

Модификацию ПО, в том числе перевод ПО с одного языка на другой;

Иное использование ПО.

4.2. Исключительные права на Программное обеспечение переходят

к Заказчику после полной оплаты выполненных работ.

5. Порядок сдачи-приемки Программного обеспечения

5.1. Исполнитель передает Заказчику готовую Программу в срок,

указанный в Календарном плане.

5.2. При отсутствии расхождений Программного обеспечения

с требованиями, установленными в Техническом задании, Стороны подписывают

Передаточный акт, подтверждающий выполнение Исполнителем своих

обязательств по Договору.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от Технического

задания, допущенных Исполнителем, он должен в течение ____ календарных

дней с момента принятия готового ПО предъявить Исполнителю требование

об устранении недостатков (недоработок).

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение ли ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в установленном

законом порядке.

6.2. В случае несоответствия ПО характеристикам, указанным в

Техническом задании, Заказчик вправе потребовать устранения указанных

недостатков Программы либо расторжения настоящего Договора и возмещения

6.3. Если в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору

одной из Сторон была получена информация о новых технических знаниях и

решениях, как охраняемых, так и не охраняемых законом, а также сведениях,

которые являются коммерческой или иной тайной, то она не вправе сообщать

ее третьим лицам без согласия другой Стороны. В случае разглашения

указанной информации виновная Сторона несет ответственность

в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В таком

случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на

время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

7. Цена Договора и порядок расчетов

7.1. Стоимость разработки Программного обеспечения по настоящему

Договору на оборудовании и материалами Исполнителя составляет

______________________________.

7.2. Перед началом работ Заказчик вносит Исполнителю предоплату

в размере 50% от их стоимости.

7.3. Оставшиеся 50% стоимости Заказчик оплачивает в течение _____

дней с момента подписания Сторонами Передаточного акта.

7.4. Сопровождение Программного обеспечения не является предметом

настоящего Договора и не входит в его стоимость.

8. Заключительные положения

8.1. Исполнитель устанавливает на разработанное ПО гарантийный срок

в течение __ месяцев со дня подписания Передаточного акта.

8.2. В случае возникновения споров по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их

путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке.

8.3. В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в

программный код Исполнитель не несет ответственность за работу

Программного обеспечения.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами.

8.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором,

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для

каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Исполнитель

______________________________ ________________________________

______________________________ ________________________________

Заказчик Исполнитель

Посмотреть документ в галерее:

• 
  Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
• 
  На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
• 
  Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
• 
  Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Информация о документе:

Прикрепленный файл:

Журнал "Юрист компании", Июнь 2010

Введение.

В настоящий момент без компьютерных программ не обходится ни один более или менее серьезный бизнес, и в роли заказчиков очень часто выступают не только ИТ компании, но и компании, представляющие самые различные отрасли: пищевую, автомобильную, банковскую и другие.

С 1 января 2008 года в Российской Федерации действует новое законодательство по интеллектуальной собственности, а именно часть 4 Гражданского Кодекса РФ(далее «ГК»).

До 1 января 2008 года законодательство РФ (Закон об авторском праве и смежных правах и Закон о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных) практически не содержало специальных норм, регулирующих разработку программ для ЭВМ. Кроме положений об авторском договоре заказа, которые можно было применять и к договорам на разработку программ и положений о создании программ для ЭВМ по государственному или муниципальному контракту, законодательство в области интеллектуальной собственности не содержало иных норм, относящихся к данной сфере.

Часть 4 ГК РФ внесла существенные изменения в правовое регулирование вопросов разработки программ для ЭВМ. Впервые в законодательстве РФ появились специальные нормы, посвященные договорам на разработку программ, довольно детально регулирующие данный вопрос.

Определение программы для ЭВМ и договоры на разработку программ для ЭВМ в Гражданском Кодексе
Программа для ЭВМ определена в ст. 1261 ГК РФ как представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата. Определение программы для ЭВМ включает также подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Таким образом, как и прежде, законодательство охраняет любые программы для ЭВМ (операционные системы, прикладные программы и тп.) независимо от формы их выражения (программы могут быть представлены в форме исходного текста или объектного кода).

Договоры, связанные с разработкой программ, в соответствии с ГК РФ можно разделить на два основных вида:

• договор, предмет которого прямо предусматривает создание программ для ЭВМ (ст. 1296 ГК РФ) и
• договор подряда, договор на выполнение научно-исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ, который прямо не предусматривает создание программы (ст. 1297 ГК РФ).

Гражданский Кодекс также содержит нормы о договоре авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), однако применимы ли они к договорам на разработку программ?

Следует отметить, что согласно ст. 1288 ГК РФ одной из сторон договора авторского заказа всегда является автор - т.е. физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Статьи 1296 и 1297 не содержат обязательного требования, согласно которому в качестве одной из сторон должен выступать именно автор. Обе статьи указывают, что разработчиком программы является подрядчик (исполнитель), которым может быть как физическое, так и юридическое лицо.

Вопрос об ответственности сторон является одним из ключевых в договорных отношениях любого вида.

Ответственность автора по договору заказа, как и по другим договорам, стороной которых он является, серьезно ограничена и не может превышать сумму реального ущерба (см. ст. 1290 ГК РФ). Кроме того, по договору заказа у автора есть еще некоторые преимущества (например, наличие «льготного» срока согласно п. 2 ст. 1289 ГК РФ). Это сделано с целью защиты более слабой стороны в данных правоотношениях, в роли которой, априори, выступает автор - физическое лицо, занимающееся творчеством.

Напротив, программы для ЭВМ - традиционно область более утилитарная (хотя и требующая определенного творчества). Все понимают, что применение норм авторского права к программам для ЭВМ - во многом вынужденная мера, связанная с отсутствием иных правовых норм, адекватно регулирующих данные объекты.

В Заключении Исследовательского центра частного права «По вопросам толкования и возможного применения отдельных положений части 4 Гражданского Кодекса РФ» его эксперты (они же разработчики части 4 ГК РФ) отмечают, что договор, предмет которого предусматривает создание программы для ЭВМ (т.е. договор, предусмотренный ст. 1296 ГК РФ), «может по своей правовой природе являться смешанным договором и содержать элементы, характерные для различных договорных конструкций». По своему основному содержанию такой договор относится к договорам подрядного типа, договорам о выполнении работ.

Таким образом, разработчики части 4 ГК РФ признают особую природу договоров, связанных с созданием программ для ЭВМ, относя их к договорам на выполнение работ.

Аналогичные выводы содержатся в постановлении Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 21 декабря 2009 года № А12-10500/2009.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что нормы договора авторского заказа (включая нормы об ограничении ответственности автора и особом льготном сроке) не должны применяться к договору на разработку программы для ЭВМ.

Договор на разработку программ (ст. 1296 ГК РФ).

Когда предмет договора прямо предусматривает создание программы для ЭВМ, обладателем исключительного права на программу является заказчик, если договором не предусмотрено иное. Законодатель в данном случае прямо предусмотрел презумпцию принадлежности исключительного права на разрабатываемую программу заказчику, чего не было в ранее действовавшем законодательстве. Данная презумпция принадлежности исключительного права заказчику напоминает американскую концепцию «work for hire”, т.е. «произведение, созданное по заказу». Концепция “work for hire” предусматривает следующее: для того, чтобы исключительное право на разрабатываемое произведение (не ограничиваемое только программами для ЭВМ) принадлежало заказчику, достаточно прямо указать в договоре, что произведение является создаваемым по заказу (т.е. «work made for hire», анг.).

Возникает вопрос, осуществляется ли по договору на разработку программы по заказу передача исключительного права от исполнителя к заказчику или право автоматически возникает у заказчика?

Если анализировать нормы ст. 1296 ГК РФ, то можно отметить, что исключительное право изначально принадлежит заказчику, т.е. оно не передается, а возникает автоматически в силу заключенного договора. Это обуславливает особый статус договора на разработку программы для ЭВМ и его отличие от договора авторского заказа (см. п. 2 ст. 1288 ГК РФ).

Если исключительное право принадлежит заказчику, исполнитель имеет право использовать программу для собственных нужд на условиях простой безвозмездной неисключительной лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1296 ГК РФ).

То есть возможна ситуация, когда исключительное право принадлежит заказчику, но, тем не менее, у исполнителя сохраняются определенные права на использование программы.

Аналогичная ситуация невозможна при заключении договора об отчуждении исключительного права по российскому законодательству, т.к. отчуждается (т.е. переходит) исключительно право целиком и лицо, передающее право, не сохраняет у себя никаких прав использования (см. ст. 1234 ГК РФ). Однако в случае заключения договора на разработку программы исключительное право «по умолчанию» принадлежит заказчику, при этом точно так же «по умолчанию» у исполнителя сохраняется ограниченное право использования разработанной им программы, если только стороны не договорились об ином.

Для того чтобы не только получить исключительное право на результат разработки, но и ограничить исполнителя в возможности использования программы, заказчику следует включать в договор соответствующие условия.

В данном случае заказчику следует:

• прямо предусмотреть в договоре, что его предметом является разработка программ для ЭВМ, при этом в спецификации (приложении) к договору предусмотреть описание функциональных и иных характеристик программы, а также иных требований к разрабатываемому программному обеспечению;
• если заказчик не желает, чтобы у исполнителя была возможность использовать разработку, об этом необходимо прямо указать в договоре.

При соблюдении двух указанных выше условий заказчик получает исключительное право на разработанную программу в полном объеме, при этом исполнитель не имеет права использовать данную программу даже для собственных нужд.

Исполнителям по договорам на разработку программ следует учесть, что «по умолчанию» они теряют исключительное право на свою разработку и сохраняют только ограниченную лицензию, поэтому все вопросы принадлежности прав рекомендуется решать на стадии переговоров. Если исключительное право на созданную программу принадлежит исполнителю, то у заказчика в любом случае сохраняется право использовать такую программу для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (см. п. 3 ст. 1296 ГК РФ).

Создание программы по договору (ст. 1297 ГК РФ).

Статья 1297 ГК РФ регулирует создание программы для ЭВМ при выполнении работ по договору подряда, договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали ее создание. Как уже указано выше договор на разработку программы (ст. 1296) по своей сути является договором подряда, т.е. правовая природа договоров, предусмотренных в ст. 1296 ГК РФ и договоров, предусмотренных ст. 1297 ГК РФ одинакова. Единственная разница - их предмет.

Ст. 1297 ГК РФ предусматривает ситуацию, когда стороны заключили договор на разработку технологий или оборудования и при этом прямо не предусмотрели создание программы для ЭВМ. Тем не менее, программа была создана исполнителем по договору (например, программа необходима для функционирования разработанной по договору технологии).

В таком случае исключительное право на программу принадлежит исполнителю (подрядчику), если иное не предусмотрено договором.

Таким образом, сравнивая статью 1296 со статьей 1297, прежде всего, следует отметить, что последняя «по умолчанию» приводит к прямо противоположным последствиям, т.е. исключительное право остается у исполнителя, если стороны не договорились об ином. Это можно объяснить тем, что если договор по ст. 1296 ГК РФ прямо предусматривает создание программы (т.е. является договором на разработку программы), то ст. 1297 применяется к случаям, когда программа стала «побочным» результатом работ исполнителя, а первоначально ее создание не предусматривалось либо стороны не оговорили возможность или необходимость создания программы.

Тем не менее, у заказчика есть право использовать программу в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения, если иное не предусмотрено договором между сторонами. Данное право заказчик сохраняет и в случае отчуждения исполнителем исключительного права на созданную программы третьему лицу.
Стороны могут предусмотреть и обратную ситуацию, при которой обладателем исключительного права на программу будет заказчик (п. 2 ст. 1297 ГК РФ).

Обзор основных рисков для разработчика (исполнителя) и заказчика.

Риски заказчика.

1) Отсутствие детализации и требований к разработке.

Заказчики не всегда настаивают на детализации технического задания и включении в него всех основных требований к разрабатываемой программе, считая, что устных договоренностей или переписки по электронной почте достаточно для формирования у исполнителя полного понимания поставленной задачи. Однако не учитывается, что техническое задание необходимо прежде всего самому заказчику. Ведь последнему необходимо иметь доказательства того, что разрабатываемая в рамках договора программа, исключительное право на которую принадлежит заказчику, соответствует его требованиям и характеристикам. В противном случае, возможен риск того, что исполнитель впоследствии продолжит использовать разработанную программу, внеся в нее небольшие изменения или предоставит право использования на нее третьим лицам. При этом, при отсутствии детальных требований к разрабатываемой программе у заказчика не будет возможности доказать, что разработанная в рамках договора программа и программа исполнителя - одна и та же программа.

2) Разработка программы третьими лицами.

Возможна ситуация при которой разработку программы поручают конкретному лицу (юридическому или физическому), но исполнитель, в свою очередь, привлекает субподрядчиков для выполнения работ по договору. Кроме того, если в роли исполнителя выступает юридическое лицо, то скорее всего работы будут выполняться сотрудниками подрядчика. Для того чтобы у заказчика возникло исключительное право на разработку, необходимо, чтобы сам исполнитель выполнил необходимые условия, связанные с созданием произведений, охраняемых авторских правом и принадлежностью исключительного права на произведения, созданные в рамках трудовых отношений. Если ошибка будет допущена на самой первой стадии, т.е. программа будет создана третьим лицом без надлежащего оформления отношений с подрядчиком, то исключительное право возникнет у лица, создавшего программу.
Согласно ст. 1295 ГК РФ исключительное право на служебную программу для ЭВМ (т.е. на программу для ЭВМ, созданную в пределах установленных для работника трудовых обязанностей) принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Однако зачастую трудовые отношения в компаниях не оформляются надлежащим образом, трудовые договоры отсутствуют. В таком случае автором и правообладателем будет лицо, создавшее программу, а при отсутствии надлежаще оформленных договоров между программистами, которые занимались разработкой программ и подрядчиком (исполнителем) исключительное право не возникнет автоматически у заказчика, а останется у программистов. Таким образом, заказчику стоит заранее выяснить, кто будет выполнять работы по договору, а также запросить подтверждающие документы у подрядчика (например, копии трудовых договоров с программистами).

Риски подрядчика:

1) Право использования разработанной по договору программы.

Исполнитель может потерять все права на свою разработку, если не уделит внимание анализу договора. Конечно, бывают ситуации, когда исполнитель занимается разработкой конкретного программного обеспечения исключительно в интересах заказчика и дальнейшая судьба разработки его не интересует. Однако в большинстве случаев исполнитель заинтересован в том, чтобы сохранить за собой право хотя бы ограниченного использования разработанного им программного обеспечения. В некоторых случаях заказчику достаточно получить право использования разработанной для него программы в определенных пределах, а исполнитель желает сохранить за собой исключительное право. Эти вопросы следует учитывать в ходе переговоров, тем более, что ст. 1296 и 1297 оставляют сторонам достаточно простора для договоренностей.

2) Требования к разрабатываемой программе.

В интересах Исполнителя также включить требования к разрабатываемой программе в приложение к договору, чтобы в дальнейшем избежать спорных ситуаций о качестве выполненной работы и соблюдении требований заказчика.

1) В договоре на разработку программы необходимо указывать, что предметом такого договора является создание программы для ЭВМ, а также согласовывать требования к разрабатываемой программе в приложении к договору (техническом задании). Таким образом, сам договор будет содержать краткое описание разрабатываемой программы, а приложение будет содержать детальные требования.

2) Если заключается договор подряда на разработку технологии, устройства и т.п. и на момент заключения договора неизвестно, будет ли разработана какая-либо программа для ЭВМ, то рекомендуется фиксировать разработку в приложении (приложениях) к договору и там же определять принадлежность исключительного права на программу для ЭВМ.

3) Зачастую стороны не понимают разницу между ст. 1296 и 1297 ГК РФ. По сути, обе статьи говорят об одном и том же виде договора (договоре на выполнение работ, т.е. договоре подрядного типа), но отличаются по предмету договора. В интересах как заказчика, так и исполнителя, четко определить предмет договора в каждой конкретной ситуации (в случае если выполняемые работы связаны с созданием программы для ЭВМ), чтобы в дальнейшем избежать споров о квалификации договора и принадлежности исключительного права на созданные в рамках договоры результаты работ.

4) Т.к. договоры, предусмотренные ст. 1296 и 1297 ГК РФ являются договорами подрядного типа следует иметь ввиду, что к ним также применяются нормы части 2 ГК РФ (глава 37 и глава 38 ГК РФ). В частности, это касается сроков выполнения работ, обязанностей сторон и других вопросов.